霞光公司签订了鹤壁市X路商住楼工程建筑工程项目内部合同，约定原告作为实际施工人，对淇县X路商住楼第2工段项目工程进行施工，并对相关权利义务进行了约定。原告如约 （利息计算至本判决生效之日）。 被告霞光公司辩称:其与原告签订的是管理合同，具体施工合同是被告基磊公司与他人签订的，与其无关，故其不应给付原告 ...

有限责任公司（以下简称鹤苑公司）、郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局（以下简称市政管理局）建设工程施工合同纠纷一案，原告于2009年8月25日诉至本院 第一被告鹤苑公司承接了第二被告市政管理局科学大道景观工程一标段公厕、凉亭等工程项目后，又将上述工程承包给原告具体施工。原告与鹤苑公司于2005 ...

永丰公司向某棠乡政府出具法人授权委托书，载明：兹授权我单位彭某甲同志(职务：项目经理)为我方代理人，受我公司委托参加贵乡X路修建投标活动。代理人在投标(代理 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条，《中华 ...

九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条第（三）项、《建设工程质量管理条例》第四十一条第一款 。 六建公司不服该判决上诉称:施工中柳园口乡政府增加了建筑面积，又变更追加了部分工程项目，造价多出x.73元。因柳园口乡政府不按时拨付工程款造成停工，六建公司 ...

没有按约定施工；证据材料16系原告单方制作；证据材料17已协商完毕不存在违约金的问题；证据材料18系原告单方制作，配合费无基础；证据材料19不能证实实际开工时间 日向原告发出中标通知书。6月23日，原、被告签订建设工程施工合同，主要约定，1、工程名称及项目：家某某、民警培训中心、综合家某某的土建、水、 ...

：工程中间验收记录两份。证明原告施工过程中，由于技术问题导致工程存在质量问题，按照合同约定应该处罚，因为其他原因没有处罚。 原告对证据的真实性无某某，但 ，施工人力不足，组织管理失当，原告应当承担违约责任。 本院认为，从原告提供的签证看，确实存在被告变更设计方案、停工待料、合同外施工项目、天气影响等 ...

；工程造价暂定为２０００万元；如果原告提前完成工程项目，质量达到优良，被告一次性奖给原告３０万元，合同还对其他条款作了具体约定。１９９３年５月８日， 问题。１、关于诉讼时效问题。虽然上诉人世贸公司与被上诉人华建海南分公司签订的关于海南世界贸易中心建设工程施工合同所涉相关工程早已竣工验收，双方续建的Ｇ栋 ...

年3月27日，原、被告签订一份《建设工程施工合同》，约定：被告(发包方)就佛山市时代广场工程项目委托原告(承包方)进行施工；计划开工日期为2001年3 ，最高人民法院上述司法解释的基本精神是为了促使承建方早日行使优先权，保证建筑工人以及相关市场主体的基本利益和社会稳定，同时也是出于证据保全上的考虑。其 ...

证券交易大楼一至五层和六至十二层进行工程项目的设计，双方共签订了《上海市建设工程设计合同》二份。合同约定了工程项目的设计内容及标准，收费的计算标准为工程 建筑设计研究院遗留的相关费用。退一步讲，港源公司如要收取设计费，只能收取系争工程1－X层的设计费，在关于6－X层工程合同中未涉及设计费问题，港源公司 ...