看均没有违约。工期延长完全是由于被告没有按约定时间提供图纸和技术资料，变更设计，违法加层造成的。故被告反诉要求原告支付违约金124.3018万元、赔偿延期交房 哪些内容并没有明确的约定，双方对原告已做的装饰及附属工程另行进行了结算。以上事实，有建设工程施工合同、补充协议、函、停工通知、鉴定书、验收记录 ...

，西乡县“148”法律服务所法律工作者。 上诉人西乡县钜富房地产开发有限公司因商品房买卖合同纠纷一案，不服西乡县人民法院（2007）西民初字第X号民事判决向本院提起 图纸设计定型后根本未变动过，没有改变房屋外观设计、移建装饰墙之事；2、双方签订的购房合同第十条明确约定了出卖人书面通知买受人的事项，上诉 ...

。 委托代理人耿某某，北京市金之桥知识产权代理有限公司专利代理人。 北京铭剑创业装饰材料有限公司（简称铭剑创业公司）因侵犯专利权纠纷一案，不服北京市第二中级 剑创业公司对该合同的真实性不持异议。 北京市第二中级人民法院认为，燕兴隆公司依法享有名称为“大孔轻集料填充墙砌块（双孔）”的外观设计专利权。将 ...

萍在效果图左上角处签收。此后，光谷科技园公司并未与正德传承公司签订广告牌施工合同。2004年3月，正德传承公司发现北京市通州区小羊坊北京市光机电一体化产业基地 擎天柱式广告牌的资质。二审期间，光谷科技园公司向法院提交了北京金易达装饰设计有限公司的资质证明。 2003年10月17日，光谷科技园公司与嘉逸 ...

条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，原告接受该等披露事项。合同签订后，原告按约支付了全部房款。2004年5月10日 隐患，达到住宅消防验收标准。 被上诉人上海富得世纪投资有限公司辩称：1、该房屋室内装饰、装修确实存在不合格项目，同意进行整改、修复，但出具验收报告并非双方约定的 ...

五条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，两原告接受该等披露事项。合同签订后，两原告按约支付了全部房款。2004年5月 隐患，达到住宅消防验收标准。 被上诉人上海富得世纪投资有限公司辩称：1、该房屋室内装饰、装修确实存在不合格项目，同意进行整改、修复，但出具验收报告并非双方约定的 ...

条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，两原告接受该等披露事项。合同签订后，两原告按约支付了全部房款。2004年5月 被上诉人能否整改、修复至合格存有疑虑，要求被上诉人整改、修复至合格，并提供上海市室内装饰质量监督检验站检测报告予以证明合情合理。鉴于此，本院将整改、修复合格的证明 ...

条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，原告接受该等披露事项。合同签订后，原告按约支付了全部房款。2004年5月10日 隐患，达到住宅消防验收标准。 被上诉人上海富得世纪投资有限公司辩称：1、该房屋室内装饰、装修确实存在不合格项目，同意进行整改、修复，但出具验收报告并非双方约定的 ...

五条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，两原告接受该等披露事项。合同签订后，两原告按约支付了全部房款。2004年5月 隐患，达到住宅消防验收标准。 被上诉人上海富得世纪投资有限公司辩称：1、该房屋室内装饰、装修确实存在不合格项目，同意进行整改、修复，但出具验收报告并非双方约定的 ...

条约定：该房屋在日照、朝向、通风等方面不满足普通住宅设计标准，两原告接受该等披露事项。合同签订后，两原告按约支付了全部房款。2004年5月 被上诉人能否整改、修复至合格存有疑虑，要求被上诉人整改、修复至合格，并提供上海市室内装饰质量监督检验站检测报告予以证明合情合理。鉴于此，本院将整改、修复合格的证明 ...