因双方合同中约定违约金过高，不符合法律规定，被告未按期支付工程款，原告未按补充协议约定期限完工，双方均违约，对原告要求被告支付违约金30万元的主张及被告要求原告 四条、第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第十三条、第十四条之规定，原审法院判决 ...

2张，陕西信合存款凭证，证明被告支付部分工程款的事实；3、原告提交地质灾害治理工程施工合同补充协议，证明因实际情况有变化，西乡县桐车坝滑坡应急治理工程中标价x元 第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法某关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法某问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下 ...

原告诉称：2000年2月28日，原、被告双方根据原《建设工程施工合同》签订了《建设工程施工合同补充合同》，约定被告将位于沈阳市东陵区X乡X村的集资联建项目 判决。 《中华人民共和国民法通则》第八十五条规定：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。第一百零六条（一）款 ...

变更，工程造价亦增加至900余万元，对此变更双方并无书面协议确认应如何增减工期，故争议工程的工期应当按实际竣工日期认定，双方以该变更的日期为由追究对方的违约 于2003年3月27日竣工验收后，依据双方共同认可的建设工程施工合同补充条款中的约定，剩余工程款待整体工程正式验收后，除扣留保修金外二个月内结清 ...

即日起作废。2007年1月10日，原告又与被告郭某某签订《土建验收协议》，对工程验收中发现的问题及处理办法进行了约定，并商定在相关问题解决后一个月 ，故原告诉至法院。 益阳市资阳区人民法院认为，本案为确认之诉，应为建设工程施工合同工程款结算纠纷，故应以双方最后约定的工程款结算依据确认工程款。原、被告 ...

阳置业公司发包的永阳花苑5#、6#、10#住宅楼工程。2007年6月6日，双方签订建设工程施工合同，协议约定：工程名称为永阳花苑5#、6#、10#；工程地点 x元，永阳置业公司支付x元）。2009年12月3日，安建造价公司向本院出具补充说明，称我公司作出的《永阳花苑5#、6#、10#住宅楼工程造价纠纷 ...

上诉人连某某向上诉人宁都县农业局催收工程款的情形之下签订的，是独立于建设工程施工合同的协议，未违反法律禁止性规定，故具有法律约束力，双方当事人应当遵守履行。 ‰，系年利率抑或月利率的问题。该问题虽然在协议书中未予明确，双方就此也未补充约定，但参照连某某当时在宁都县梅江农信社借款为月利率18‰的标准， ...

阳置业公司发包的永阳花苑5#、6#、10#住宅楼工程。2007年6月6日，双方签订建设工程施工合同，协议约定：工程名称为永阳花苑5#、6#、10#；工程地点 x元，永阳置业公司支付x元）。2009年12月3日，安建造价公司向本院出具补充说明，称我公司作出的《永阳花苑5#、6#、10#住宅楼工程造价纠纷 ...

元亨万州分公司。因此恒通公司与元亨公司订立的建设工程某工合同应为有效。元亨公司与港蓉公司订立的转让协议，对恒通公司不发生约束力，恒通公司有权向 项目副经理，由唐顺华同志主持工作，负责履行刘某某签订的协议和补充协议的债权债务，全权负责该项目的开发、建设、经营管理”。唐顺华于2007年7月28日、8月23 ...

年4月2日X珠峰函字[2009]X号； 22、2009年5月27日XX县建设某域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组办公某《关于清偿XX商街项目部拖欠农民工工资的 XX县XX商业街《建设某程施工合某》、《XXXX商业街项目施工合某》和《补充协某》及《XXXX商街X、2、6、X栋商住楼工程施工合某补充条款 ...