被确认为合格；巴渝公司于2007年5月14日取得上述巴渝大厦的建设工程竣工验收备案登记证，于2007年6月5日取得房地产权证大证。2007年7月5 本院予以准许。 上述事实，有当事人双方的陈述、商品房买卖合同、付款凭证、建设工程竣工登记备案登记证、巴渝大厦的房地产权证大证、土地房屋权属登记业务受理单、 ...

交房，延迟到2006年3月17日，被告只交付钥匙，拒不提供交房必备的“备案登记”以及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，原告听闻被告无钱退付已 昌县建设委员会取得了红日·海棠静苑一期B幢楼《建设工程竣工验收备案登记证》。 本院认为，范某某、石宜与红日公司签定的《商品房买卖合同》合法有效。红日公司未 ...

2005年12月30日前，依照某家和地方人民政府的有关规定，将具备获得建设工程竣工验收备案登记证的商品房交付原告使用；原告购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量 元。被告对证据的真实性不予认可。 审理中，被告举示了重庆第八建筑工程公司江某茶园农贸市场项目部出具的情况说明，拟证实在2009年7月14日接到 ...

，并对付款方式及期限进行了约定；商品房交付时应当已通过竣工验收备案登记，取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》；现售商品房的，原、被告双方应当在合同订立 百二十九条之规定，判决如下： 一、重庆市某房地产开发有限公司于“某花园”工程竣工验收合格后三十日内协助周某、赵某乙办理“某花园”X栋X-X号房屋的 ...

建设委员会向穗东公司发放了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，登记证上载明：工程名称：渝中区X巷子旧城改造工程A栋、B栋塔楼（6－X层 ，重庆市房屋勘测院出具《房屋建筑面积测绘计算报告书》，载明：渝中区X巷子旧城改造工程第二层商场1建筑面积为1925.88平方米，其中套内面积为1674.87平方米， ...

止，乙方按日向甲方支付逾期付款万分之五的违约金，合同继续履行；对于影响工程进度且甲方无法事先预见的客观因素或因政府机构原因以及配合政府有关法规及规范性文件 安公司复工。 另查明，2008年10月21日，康安公司取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。2009年2月16日，康安公司将该商品房交付冯某某 ...

13日开庭审理了此案。 上述事实有《项目委托协议书》、建设工程规划验收合格证、建设工程竣工验收备案登记证、本院(2001)渝一终字第X号民事判决书、被上诉人与 权益受法律保护。被上诉人中南公司通过合法方式取得了讼争房屋所在旧城改造片区的建设开发权，其对开发的房屋享有初始产权，该权益受法律保护。上诉人周 ...

；赔偿原告因虚假广告所造成的损失1000元；支付未按合同约定时间办理商品房备案登记的违约金613.60元；支付未按合同约定时间办理房产证的违约金3184.80元 证明、江北权属中心网上报件受理清单、房地产权证、重庆市建设某程竣工验收备案登记证等书面证据和双方当事人陈述等证据在卷证明，并经开庭质证，足以 ...

七日前书面通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交接时，甲方应当出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》后，双方应签署交接单。甲方还需提供《 附某、收据及收条、身份证复印件，被告银河房地产公司提供的《补充协议》、《竣工验收意见书》、《新建商品房屋使用说明书》、《新建商品房屋质量保证书》、中国 ...

，房地产权证、土地使用证、新建商品房屋使用说明书和质量保证书、单位工程竣工验收表、建设工程竣工验收备案登记证、房款发票、国有土地使用权证出让合同、国有土地使用证、交房 房是否成立问题。 按照双方的约定，东衡公司须于2004年9月30日前将竣工验收合格的房屋交付给黄某甲、汪某使用，否则承担逾期交房的违约 ...