，但未提供相应证据，故不予采信。 综上，双方合同约定总工期180日历天，加上双方约定的装修工程工期顺延20天和上述认定的工期顺延7天，来宝 5%营业税、教育附加费(分别按营业税的7%和4%)、1%土地增值税、1%个人所得税、3‰合同印花税以及旺福公司收取的1.5‰的手续费某。因此，即使按一审判决算法， ...

反映的质量问题，则属于被上诉人的维修义务，上诉人可向被上诉人主张保修权利，而合同未约定剩余10%的工程款属于质量保证金，因此上诉人以先履行抗辩权而拒绝支付该 的装修工程没有完工及验收的上诉理由不成立。上诉人与被上诉人签订的《施工合同》确定工程价款为22万元，上诉人提供的《关于与广州市甄威装饰设计工程 ...

代表人刘景平，广东天伦律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)顺德市高雅设计工程有限公司(以下简称高雅公司)，住所佛山市顺德区X路X号X楼。 法定代表人 代理人陈松坚，广东道正律师事务所律师。 上诉人太和荘公司因装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市南海区某民法院(2001)南经重字X号民事 ...

支付被告30000元整，然而被告私自挪用原告工程款至其承包的其他工地，并恶意延长装修工期，原告多次催促被告，自从原告支付的第三笔工程款10000元（2011年 元装修款和交付设计的装修施工工程的水、电路图，对其他的诉讼请求表示放弃。 以上事实，有原告喻某提交的原、被告双方身份证、装修工程施工合同、装修 ...

公司100000元转让费。2011年1月5日，被告与董长生签订装饰装修工程施工合同，该合同造价为42293元，2011年5月4日，董长生收到被告退回 。案件受理费1050元，反诉受理费2279元，共计3329元，由被告河南超凡装饰设计工程有限公司负担。 宣判后，河南超凡公司不服判决上诉称，杨某汇款给我 ...

的会议纪要，证明修复、加固缺陷建筑物的基本方案； 17、图纸目录； 18、结构加固设计说明； 19、结构板碳纤维加固布置图； 20、结构梁粘钢加固布置图； 21、 了解不全面。其次，在鉴定书基本情况调查中提到该意见书是在资料不全和工程已装修，给鉴定工作造成很大的困难的前提下出具的，且鉴定时间离工程竣工 ...

很负责，汤某乙于2008年11月与某公司签订了上海市家庭居室装饰装修施工合同，由某公司对被告汤某甲、汤某乙所有的本市X路X弄 利息。 本案鉴定费人民币1500元，由原告吴某负担人民币1200元，被告上海某装饰工程设计有限公司负担人民币300元。（原告预付） 本案受理费人民币7147元，减半收取计人民币 ...

日会议纪要及图纸会审纪录各1份。证明在施工过程中，恒升公司多次变更工程设计，增加工程量从而导致工期的延误，是恒升公司的原因造成的工期延误。恒升 、二层天棚空鼓脱落砸坏装修（监理已通知天棚不粉刷分包队自己要干）……”之外，均是“六建无力完成，甲方组织施工”项目，原因是“由于接近合同交工期限，施工单位已经 ...

。 被告弘高某司提交了下列证据：1、弘高某司与时代公司签订的《建设工程设计合同》;2、华睿公司出具的书面证明。 被告时代公司提交了下列证据：1、时代 十一层装修改造消防设计图共6套。同年6月10日，消防局向时代广场出具X号批件，表示经审核同意上述装修工程设计图纸。同年6月26日，消防局向上述工程的施工 ...

，判决：一、北京圆明园花园别墅有限公司于本判决生效后七日内给付北京通盛装饰设计工程有限公司工程款人民币三十一万六千六百六十五元二角，如逾期不 经审理查明，一九九五年六月六日，广州珠江装修工程公司与圆明园花园签订了北京市建设工程施工合同，由广州珠江装修工程公司对圆明园花园别墅内公寓P121―3A样板间 ...