一次性验收优良则奖励总工程款的千分之一。八、其他条款同总施工承包合同。该《补充协议》上加盖有泰州二建公司的合同专用章，并由项目经理沈茂广作为经办人签字。 。具体认定时，两份合同必须是在工程价款、工程质量或者工程期限等三个合同实质性内容方面有所违背，而不是一般的合同内容变更或其他条款的修改。法律规定的对 ...

之日止的利息，承担本案诉讼费。 材料厂提供铝板采购合同、补充协议、增补合同、付款协议、货物验收单、工程竣工验收备案表、结算书等证据。 建筑公司一审辩称： 按材料厂送货单中标明的面积数额计算，而应按图纸标注面积确定。对此，材料厂变更诉讼请求，要求建筑公司给付货款x.22元，延期付款利息x元，但其未能就此 ...

年4月30日、2007年11月29日，润峰达公司与盐城市阳达建设工程有限公司（以下简称阳达公司）王树银签订的两份补充协议，证明润峰达公司与住总工程部的施工单位阳达公司签订补充协议对单价及结算方式进行变更。 3、王树银签署的两份结算单，证明润峰达公司共计向住总工程部供货总量为 ...

经理韩某某签订补充协议：一、承建灯塔市机动车配件市场项目的施工方（原合同乙方即灯塔市第一建筑工程公司方）提出要求，将原设计的正面乳胶漆变更为防冻 如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4710元，由上诉人灯塔市第一建筑工程公司负担。 本判决为终审判决。 审判长范智 审判员车安 审判员刘军 本件与 ...

合同签订后，北辰公司为被告施工。2005年11月1日，双方又签订补充协议，约定工程先期施工部分工程款为189万元。原告在2005年11月8日前完成主体彩 补充协议中对工程款支付、工期进行重新变更约定，双方应按后期的补充协议执行。原、被告后期补充协议约定，已完工部分工程款189万元，扣除质保金3％合计5 ...

履约经济损失200万元。 被告沈阳市北鼎建筑有限公司辨称，双方签订的《建设工程施工合同补充协议》因违反国家建设部、国家计委、国家财政部联合下发的《关于禁止在工程 工期15天以上；因图纸设计缺陷和原告修改等原因，共发生20余项设计变更及技术联系单，许多项目属返工或增加工程量的内容，影响工期40天。模板按 ...

定金8万元，但未交纳反诉费用。 原审法院认为，原、被告签订的建设工程设计合同及补充协议是双方真实意思表示，合法有效。在履行合同过程中，被告对原告 二房初字第X号民事判决第二项即：“驳回原、被告其他诉讼请求”； 二、变更沈阳市皇姑区人民法院[2004]皇民二房初字第X号民事判决书第一项即：“被告给付原告 ...

工程为两年；住宅小区X排水设施、道路等配套工程为一年。 其后，沛县五建公司与徐州龙都公司又签订一份《补充协议》，约定：开工日期2006年6月18日- 》、《单位估价表》及相关费用标准，材料价格由发包方根据进度签证后，以实结算（含变更及签证）下浮12%，作为结算依据。因此，本案工程款的结算应按工程造价的 ...

馆长。 委托代理人郭保江，河南世纪唐人律师事务所律师。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起上诉，代领法律文书。 委托代理人朱太生，河南世纪 年1月26日，原告档案馆与市建筑公司分别签订了建设工程施工合同、联建职工集资楼补充协议及车库分配协议，双方约定了集资建设鹤壁市淇滨区淇滨花园X号 ...

，鉴定结论已做过相应调整。二、鉴定报告的依据是施工合同、竣工图纸、变更及签证。该工程已交付使用6年，住户都进行了装修，如今的现场无法作为鉴定的依据 到过现场且程序违反了政府的相关规定。要求法院重新鉴定。双方签订的建设工程施工合同补充协议的时间应为2002年1月18日。 本院认为，上诉人河南省胸科医院与 ...