矽砼柱抗震加固工程的竣工验收单原件1份及原告施工的安装工程预算表1份。用以证明该工程的验收时间及决算表中原告所施工的定额项目及相应的工程款。 5、 13.4%扣除中国长城铝业公司建设公司和其公司的管理费、税金，其公司应支付原告x.74元。 6、氧化铝脱矽沉降厂房砼屋面拆除工程的竣工验收单及施工图预（结 ...

原告（反诉被告）：河南六建集团义德建筑安装有限公司。...

协议违反法律、行政法规规定，属无效合同。由于该建设工程已竣工验收通车，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 。K38+596涵洞回填片石工程情况在中国路桥总公司许亳高速公路NO.6合同段项目经理部加盖印章的《许亳高速公路太康段工程设计一般一类变更备忘录》记载：在 ...

律师。 委托代理人苏某某，徐某师范大学基建处副处长。 上诉人新沂市建筑安装工程总公司因建设工程合同工程款纠纷一案，不服徐某市云龙区（2008）云民一初字第X X号文件。该X号文件规定，学校及单位总投资50万元以上的基本建设项目在竣工验收半年时间内，必须向省教育厅报送工程结算审核资料，由省教育厅统一组织 ...

日鹤煤集团（即筹建办）根据监理、鹤煤集团核定上月工程款的80%支付，竣工验收达到合同要求的质量等级，决算后，付至工程总价款的95%，留5%作为 鹤壁迎宾馆正式开业。 原审诉讼中，经福建建工申请，原审法院委托郑某市中豫建设工程造价咨询有限公司对本案所涉福建建工承包的鹤壁迎宾馆Ⅰ、Ⅳ区室内外装饰装修工程总 ...

8月20日，金龙公司（发包人）与化建公司（承包人）签订建设工程施工合同书，合同约定发包项目为沈阳丰龙自动化仪表有限公司办公楼工程，工程地点位于沈阳市浑南产业 。 5、关于质保金6.19万元问题。因双方在上述合同中明确约定：全部工程竣工验收合格付款总额的95%，余款作质保金，五年内付清。故金龙公司应当在 ...

质量保证金，证实交项目部x元现金。 14、工程量计算，证实长城公司欠工程款情况。 15、单位工程质量竣工验收记录13页，证实长城公司与宝天曼公司已验收 ××代表原中航华夏公司与宝天曼公司洽谈水泥生产线工程，该项目确定后，高××将原中航华夏工程建设有限公司制式合同交于某××，刘××经法人授权，代表原中航 ...

证据1-5没有提出实质性异议；“房屋权属转移登记”中的收费项目是电脑打印件，没有盖公章，我们也没有核实；竣工验收报告不是原件，被告也没有提供原件核对，不能 有关部门的委托手续，故对被告的该辩称本院不予采信，且住房建设项目收费中无水电开户费这一项目，被告无合同的约定及法律的规定向原告收取水电开户费的行为 ...

5月31日撤离工地。此后由第三方进行施工，该工程已于2006年12月19日竣工验收。在江建公司西宁分公司施工过程中，双方间有多份工程联系单，监理 6月28日大通县X乡建设和环境保护局发出大城环发(2006)X号文“关于对《恒辉公司拒绝接受大通文化商业城A段暂停施工及该项目施工许可证作废通知的紧急申诉》 ...

。工期2006年4月20日完工，后在施工过程中原、被告双方又对该工程项目进行了部分增加和变更。2006年4月4日追加工期2天，2006年4月 ，因没有相关证据，本院不予支持。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的 ...