.该工程的实际承包人是被告人王某乙；（2）被告若不能按期交工及出现工程质量问题，应承担的违约责任；3.2006年11月10日原告与被告王某乙的工程款结算 日期2005年12月6日，竣工日期2006年7月16日，总工期为220天；工程质量标准为合格，并详细约定了付款方法。合同签订后，被告即委派王某乙组织 ...

日期：2003．11．3 补充协议书落款处甲方加盖的是3—02合同专用章，乙方加盖的是公章，日期2003．11．3是第三人书写。 2005年11月30 7月10日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司与重庆绿十字健康食品产业有限公司签订《轿车归还保证书》，该协议书共一页，双方加盖公司行政印章并签名。 本院 ...

一次鉴定结论，我们提出的问题，鉴定人只是敷衍回答。 原审认定，2005年11月16日，原、被告间签订了建筑装饰工程施工合同。合同约定，2005年11月17 、五一公司逾期交工应当承担违约责任、违约金应当在工程款中扣除的问题，经查，第一上诉人五一公司施工的工程一层竣工日期应为第二上诉人世茂公司实际使用的 ...

。被上诉人应承担违约责任，原判认定将会议纪要视为双方变更竣工日期的协议不实。其二、原判认定工程质量存在问题。2005年1月29日验收结论是合格，不是 理由不能成立，对此不予支持。 关于地板砖价款是否在合同约定之内的问题。2003年6月13日诉讼双方签订的“建设工程施工合同”即工程内容：施工图纸中所有的 ...

5%为质保金（即x.43元），保修期为貮年，在保修期结束后无任何质量问题退还乙方。被告中大恒基公司负责派人验收，付款方式为工程竣工后三日内进行验收 进行验收，因此单从验收时间无法推算出竣工时间。合同附件工程造价清单上标注了多数分店工程的开工日期和竣工日期，双方亦认可是合同签订后根据施工进度后标注的，并 ...

公司。 3，中铝公司河南项目部给德施普公司的确定初步交货日期的传真及确定最终交货日期的传真，证明德施普公司没有按照合同向中铝公司交货，也没有书面通知中铝公司。 证据使用，工作联系单和情况说明均是中铝公司和其河南分公司自备电厂之间的对话，所存在的问题没有通知德施普公司，如果通知德施普公司，德施普公司会依 ...

D1、B1、CX栋楼和B2、C2、B3、CX栋楼的土建和安装工程。合同签订后，我公司按照合同约定完成了施工任务，并提交了竣工结算资料，但焦作新 M税前扣除。 关于对焦作新苑房地产开发公司所提异议的解释 焦作新苑房地产开发公司提出的三条异议中均提到对实际开工日期的异议，所以我公司先对实际开工日期作出解释 ...

双方签订的合同名为租赁实为借款。 关于租赁公司出借款项的数额。X号合同签订后，租赁公司分两次向浪蜀公司转款1000万元，高天国时任浪蜀公司和三至公司（ 为同一别墅小区，因此应视为向大昌公司主张权利，诉讼时效中断。 关于国之杰公司是否承担责任的问题。三至公司向国之杰公司出资，成为国之杰公司的股东，只是 ...

合并成一块，放入8-2、8-1地块中。在上述合同签订的同时，沈某某一次性交清了购林及管护林木所需的款项，共计23.4万元，但中洲公司违反合同约定， 办理上述保险，该行为亦已构成违约。关于沈某某所购林木的管护及管护费用的问题，依据合同约定，沈某某购买的林木应由中洲公司委托专业管护公司进行管护，管护费用由 ...

到同年5月20日。第二，对于山特公司的产品，灵镜公司是与产品供货商签订的购销合同，在发现上述产品的问题后，已督促供货商免费为武警总院更换了产品， 满足施工的环境要求，且现场局部未达到施工条件，不能施工，申请延长竣工日期到2006年3月15日。 同年12月29日，监理单位出具了工程款支付证书，载明经审核 ...