不服上述裁决书提起诉讼。审理中，葛某某陈述其与河南建研公司在2010年2月1日解除劳动关系。 原审认为，葛某某虽由灵宝市商贸城地下涵洞改造加固工程联合 会议、办理保险、并每月领取6000元工资。建筑工程严禁转包、葛某某没有施工资质，其与河南建研公司签订的联合施工协议违法，对葛某某没有约束力。葛某某在 ...

年年底有效。 二、2003年12月7日，乙方谢某以上海某建筑工程有限公司的名义与甲方某冶金建筑公司（沪）签订《分包合同》一份，约定由乙方负责明珠轨道某 元，并于2007年2月10日再次予以确认。尽管某工程部于2004年11月29日解除与谢某劳动关系，但某工程部并未将此情况告知原告。因此，根据谢某在签订 ...

催讨，被告拖欠至今未还，为此，诉请法院依法判令：1、解除原告与被告卢某某签订的《设备租赁协议》；2、判令两被告立即将其向原告租赁的设备（ 地）税务登记证和银行开户许可证等资质材料及授权委托书中，均盖有“四川省广安市广安区建筑工程总公司南平分公司”的公章，仅以授权委托书作为检材进行鉴定，不能排除其他五处 ...

停工数月，随后恰遇金融危机和炸药涨价，于是三被告与原告签订了两份补充协议，并约定工期延长至2009年6月上旬。2009年3月19日，原告在合同没有 履行合同，应当遵守法律、行政法规。《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽 ...

无效，并要求返还预付款； 4，被告工商企业登记材料，证明被告经营范围不包括承包建筑工程安装； 5、原告2009年8月10日函件、2009年8月11日函件和 交货时间为“根据甲方（即被告）要求”，原告在2009年7月30日已经通知被告解除系争合同并协商终止合同事宜，但被告8月20日仍要求案外人交货，显然 ...

刘某某。刘某某因故对该支票未予存兑。 该判决认为，由于双方当事人间的建筑工程施工合同系基于韩某某无建房审批手续，刘某某无相关资质的基础上所签订， 驳回刘某某的再审申请。 本案在本院审理期间，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 一、韩某某共给付刘某某工程款人民币6万元，于2010年2月3日给付 ...

房屋，他说是买杜某某的房。经多次找杜某某，杜某出1998年他与该楼建筑工程等的承包人陈某某签订的，申、谢某意杜某某可以卖房的协议书。故要求申 情形，二原告请求判决终止原告与被告杜某某、陈某某签订的《三里庄西工地铝合金装修工程协议》，本院不予支持。原告在批注同意被告杜某某、陈某某签订《三里庄西工地铝合金 ...

2004年11月6日，原、被告就周口德银购物广场消防设施工程达成协议，约定由原告承包该消防工程，承包方式为包工包料，一次性包死，承包范围是消防自动 义务，可至今被告仍未向原告支付工程款，应承担逾期付款利息的违约责任。7、建筑工程造价司法鉴定意见书，证明原告所施工的周口欣欣置业有限公司项城德银广场楼层板 ...

)，竣工日期：合同工期总日历天数90天(详见附表1)。四、工程质量标准：执行国家《x-2001》建筑工程质量验收评定标淮及相关配套标准。五、合同价款， 价款的合同。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原告中建七局与被告信生公司签订建设工程 ...

当事人的履约情况。原、被告于2004年7月3日签订的《合同协议书》和《房屋建筑工程质量保修书》以及双方于2006年7月20日签订的《房屋建筑 的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 《中华人民共和国合同法》第六十条第一 ...