。 原告王某某诉与被告南丰县万达金泰实业发展有限责任公司合作开发房地产合同、建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2008年12月2日、 少补。2005年12月份房屋全部竣工并验收合格，但被告万达公司一直不和我进行工程结算，也不按合同约定为购房户办理相关契证和按揭贷款。我曾多次找被告 ...

御景龙城弱电系统承诺书》、御景龙城艺术学校联排别墅室内弱电安装工程结算书、承诺书》、《长沙市建筑安装工程结算书》、关于御景龙城联排别墅及学校改造有线电视、电话、数据室内弱电安装工程施工过程的说明及申请支付工程款报告》、当事人陈述及庭审笔录等证据材料在卷佐证。 本院认为:原、 ...

中学项目施工结算员刘某乐在该《承诺书》上签字，后刘某乐也在与原告进行工程结算的《结算书》上签字，上述证据足以形成一个完整的证据链，根据证据采信规则，本院认为原告与被告望城建设公司之间存在建筑工程施工承包关系。 二、原告的诉讼时效问题2005年11月10日，被告望城建设公司周南中学 ...

参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员李力担任法庭记录。原告湖南峰达安装工程有限公司的委托代理人邓旭东、被告怀化市金都房地产开发有限公司的委托代理人皮朝南到庭 合格工程的事实； 2、《怀化市金都陶瓷广场消防工程结算书》，证实双方对消防工程结算及结算金额为双方结算时金都公司还欠峰达公司工程款x元、付款 ...

，违约金的计算标准是一天x元。第二，按照行业惯例，工程结算应该由对方启动，工程至今未结算，责任在于对方。第三，按照合同约定，如果计算的话应该 止）； 三、被告中国人民解放军艺术学院对本判决第一、二项被告江苏某都建设工程有限公司未能清偿的债务承担连带清偿责任； 四、被告中国人民解放军艺术学院承担连带清偿 ...

对此没有提出实质性异议，因此，本院予以认定。被告光源电业公司提交的工程施工合同和工程结算书，原告方没有提出实质性异议，本院予以认定；被告提交的杨德 ;被告申请鉴定，鉴定的目的是为了进一步查明案件事实，本院依法委托河南蓬业工程咨询有限公司进行鉴定，鉴定的内容依申请人的申请进行，鉴定的基准日为2000年 ...

被告提交竣工验收资料； 5、主体质量验收会议纪要，在2008年5月28日工程主体验收合格。 被告建筑公司辩称：原告未按照合同的约定完成施工任务，应承担违约 全部结束，该单项施工内容验收合格一周内乙方根据最终的实际施工图以及现场签证向甲方报送预应力工程结算书，甲方在30个工作日内审核完毕，并支付工程款至 ...

与张宇签订《项目责任书》，责任书主要约定：1、平顶山干线第PDS–S241–6工程合同段，面积x平方米，合同金额1477万元。公司委派张宇项目经理组织施工， 被安排进入工地施工。原告在施工过程中，被告张某某以项目经理的名义出具工程结算单15份。项目总工、施工队技术员、施工队长、项目部现场测量员均在结算 ...

出具的湘恒基审字[2005]第X号审计报告书和《君悦星城建筑安装工程结算审计费用汇总表》、《长沙市基本建设项目收费一览表》、《湖南省长沙市建筑安装业 工程款，而被告至今尚欠原告工程款3247.74元未付。对原告要求被告支付工程尾款3248元的请求，本院依照合同约定和法律规定支持3247.74元，超额 ...

所付工程款中包括应付建筑公司的土方工程款及零星工程款；③双方均确认了桩基工程结算造价为382万余元，科技园公司至今没有依约按期足额支付桩基工程款； ，工期已历时636天，剔除2007年9月30日经科技园公司明确同意延期的地下室工程的7天工期和有关部门关于2008年元月冰冻期间工期顺延的文件规定的25天 ...