杨某辉，江西天艺律师事务所律师。 上诉人萍乡市新区建筑安装总公司硖石分公司与上诉人萍乡市城北房地产有限公司建设工程施工合同纠纷一案，萍乡市中级人民法院于2003年8月7日 厨卫间、客厅、卧室为塑钢窗，但不在包干范围内；8、其他均按设计施工图施工，如有增减项目另行计算，但图纸局部变更不计算。补充协议还对 ...

，该部分价值为x.71元，未包含在鉴定结论中；7、使用钢筋数量按设计图纸及变更签证计算等。 本院组织各方当事人对该鉴定报告进行了质证，根据质证情况 及出让国有土地使用权，第三人劳动服务公司具有房屋建筑工程三级资质证书，本案不属于必须进行招标投标的工程项目，两份合同均未违反法律法规的强制性规定，因此均为 ...

独立的合同，而是一个整体。正基地产认为，省三建司承包的工程范围是从基础到主体再到零星工程，还有水电安装工程，由此可见省三建司承建的是证券大厦整体工程，而 变更工程设计、增加工程量。省三建司在工程设计变更、工程量增加的情况下，没有按合同条件与正基地产就竣工日期达成新的约定，也没有在原约定的竣工日期内完成 ...

事务所律师。 上诉人联丰(厦门)房地产开发有限公司因与被上诉人庄某某等27人预售商品房合同纠纷一案，不服厦门市中级人民法院(1999)厦房初宇第X号民事判决，向 设计图纸相差较大；承重墙体抗压强度明显偏低，达不到设计要求。按厢国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(（略）-88)第3.0.3、3 ...

委托代理人郑新平，董金添，福建莆田广屹律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)福建省第一建筑工程公司，住所地三明市三元区X路X号。 法定代表人林某某，总经理。 委托 《工程施工合同》约定，全某(莆田)高分子发泡材料厂房水，电安装工程由省一建公司施工，包工包料，承包价（略）元，工期73天，若遇重大设计变更 ...

陈述、被告东营石油公司与被告史口建安公司2001年10月18日签订的《建筑安装工程承包合同》、区安监局对被告王某戊、王某庚、岳某辛的调查 供应与使用条例》的规定，供电企业应当按照国家标准或者电力行业标准参与用户受送电装置设计图纸的审核，对用户受送电装置隐蔽工程的施工实施监督，并在该受送电装置工程竣工后 ...

协商，并征得设计与主管单位同意后，方可更改，由于图纸改动而造成的经济问题，由提出更改方负责。合同签订后，淮阳县通华丝织厂向周口市建筑公司提交工程底层平面图、 与淮阳县通华丝织厂提供的图纸要求不相符，并且在没有验收的情况下，进行安装试机，淮阳县通华丝织厂亦应承担相应的过错责任。根据司法技术鉴定中心的鉴定 ...

)有限公司同意如果陆某实业(武汉)有限公司前项约定如期办妥产权证，则依照《房地产买卖合同》第六条第二款规定的付款进度，按月利率10‰予以补偿。如果陆某 投资公司代陆某实业(武汉)有限公司向武汉美特装饰工程有限责任公司付款80万元、向武汉建工集团建筑安装工程有限公司付款260万元、向宜昌环海卷闸装潢公司 ...

，执业证号：（略），一般代理。 原告朱某与被告赣州市蟠龙建筑工程公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告朱 全部责任。被告在反诉中要求原告赔偿返工费、维修费，并申请本院委托有法定资质的设计单位对该有质量问题的房屋提出处理意见、制定处理方案并对返工、维修的造价 ...

签订一份瀚林美筑项目钢筋安装工程施工内部承包协议书，由被告把该工程的钢筋抽料、制某、安装、驳接工作以及零工发包给原告。合同签订后，原告即组织工人进场 由香某、吴某将部分瀚林美筑项目钢筋安装工程分包给梁某完成，该约定是双方真实意思表示。由于梁某并不具备建筑施工企业资质，依照《中华人民共和国建筑法》第十三 ...