合同，故应依法律规定及双方在《建设工程施工合同》中的约定解决双方的纠纷。关于东宇公司主张顺天公司施工建设的地下车库质量未达到优质问题，双方在合同中明确约定 月18日签订的《协议书》、2000年5月26日及2000年10月签订的《建设工程施工合同》中，刘禹川均作为东宇公司的法定代表人在《协议书》及《建设 ...

合格支付维修费问题，因该公司在法定期限内未能提供支付维修费的票据，而且该公司未与施工单位协商，自行委托其他单位维修，故对此不予支持。房地产公司接受了“小美焕 维持原判。 二审查明的事实与一审查明的事实一致。 本院认为:沈矿建筑公司与顺发公司签订的建设工程施工合同及沈矿建筑公司与顺发公司、双利公司签订的 ...

达成一致意见，经中国海南省保亭黎族自治县人民法院委托海南省诉讼证据鉴定中心对争议工程的质量、造价及工程量进行鉴定，海南省诉讼证据鉴定中心指定海南汇德咨询有限公司 《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项的规定，承包人未取得法定资质或者超越本企业资质等级承揽建设工程所签订的 ...

，合法有效，双方均应按合同履行。合同签订后，原告按约组织人员、材料进场施工，但在工程施工过程中由于被告未按工程进度支付相应工程款项而导致停工，其责任 法律规定，本院亦予支持。但其逾期利息的计算应根据最高人民法院《关于审理建设某程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定按照中国人民银行发布的 ...

，合法有效，双方均应按合同履行。合同签订后，原告按约组织人员、材料进场施工，但在工程施工过程中由于被告未按工程进度支付相应工程款项而导致停工，其责任 法律规定，本院亦予支持。但其逾期利息的计算应按照最高人民法院《关于审理建设某程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定按照中国人民银行发布的 ...

意思表示，合法有效，双方均应按合同履行。合同签订后，原告按约组织人员、材料进场施工，但在工程施工过程中由于被告未按工程进度支付相应工程款而导致停工，其 法律规定，本院亦予支持，但其逾期利息的计算应按照最高人民法院《关于审理建设某程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定按照中国人民银行发布的 ...

地宁乡X镇。 法定代表人张某。 原告湖南楚湘建设某程有限公司诉被告长沙润亨旅游开发有限公司建设某程施工合同纠纷一案，本院于2011年4月25日立案 施工保证金150000元。合同签订后，原告即按照合同约定组织人员和材料进场施工，工程施工至2002年9月初，由于被告未按合同约定支付原告工程进度款，使原告 ...

地宁乡X镇。 法定代表人张某。 原告长沙宏远建设某程有限公司诉被告长沙润亨旅游开发有限公司建设某程施工合同纠纷一案，本院于2011年4月25日立案 保证金120000元。合同签订后，原告即按照合同约定组织人员和材料进场施工，工程施工至2002年9月20日，原告以被告未按合同约定支付工程进度款为由停止 ...

被告）栾某 上诉人侯某、睢宁县建筑安装总公司因与闫某、栾某建设工程施工合同纠纷一案，不服睢宁县人民法院(2010)睢民初字第X号民事判决，向本院提起 栾某签订的涉案模板工程虽因双方当事人无相应的施工资质及违法分包为无效，但是涉案工程已施工完毕验收后并交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同 ...

资质某者超越资质某级的，建设工程施工合同认定无效。本案中，原告未取得建筑施工企业资质，原、被告于2008年4月4日签订的《湘府美园建筑工程 7日内向原告黄某支付工程款430000元； 二、驳回原告黄某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 ...