公律师事务所昆明分所律师（特别授权）。 原告（反诉被告）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院（以下简称勘察设计院）诉被告（反诉原告）曲靖安泰商贸有限责任公司（ 签订一份《补充协议》，就抵押贷款事宜进行了补充约定。1997年12月30日，云南省计划委员会下发云计投资（97）X号《云南省计委关于建设勘泰大厦 ...

公律师事务所昆明分所律师（特别授权）。 原告（反诉被告）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院（以下简称勘察设计院）诉被告（反诉原告）曲靖安泰商贸有限责任公司（ 签订一份《补充协议》，就抵押贷款事宜进行了补充约定。1997年12月30日，云南省计划委员会下发云计投资（97）X号《云南省计委关于建设勘泰大厦 ...

又签订一份《补充协议》，就抵押贷款事宜进行了补充约定。1997年12月30日，云南省计划委员会下发云计投资（97）X号《云南省计委关于建设勘泰大厦项目 该工程所进行的深层拌桩工程中逾期近两个月。1998年6月，昆明勘察院名称变更为中国有色金属工业昆明勘察设计研究院（即原告勘察设计院）。 1999年1月 ...

任何一方不能履行承担的责任和义务，本协议无效并赔偿对方经济损失500万元。同日，甲、乙双方另行签订了《补充协议书》，该协议书约定：甲方在承接上述《 工程设计审查办公室备案的情况，经合议庭评议，本院于2007年10月16日前往武汉市建设工程设计审查办公室调取调了一份报审号为06－S－0220的施工图设计 ...

10月25日，申请人向被申请人补充提交了7项结算资料，被申请人以“基建处第二食堂资料清单”予以记载。计有：1、建设工程规划许可证（复印件）1份； 问题情况》的会议记要,申请人的代表×××在会议记要上签了字。双方达成了以下协议:1、第二学生食堂结算的变更差价工作联系单及材料报废问题,待申请人提供有关材料 ...

》。3、惠州公司注册登记资料。4、《承发包合同》。5、《补充协议》。6、《建设工程施工合同》。7、借款凭证。8、惠州市规划局的准许证。9、停建复工 6日委托建佳公司进行造价鉴定。2002年5月20日，建佳公司根据《施工组织设计》做出工程量清单、项目清单审核完毕后，分别于2002年5月14日、5月20日 ...

建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)。《协议条款》约定：鼎立公司承建位于长春市X街X号尊 中国水利水电第一工程局(以下简称水电一局)签订尊爵大厦工程内部承包协议和补充协议，约定水电一局将尊爵大厦工程交由鼎立公司，鼎立公司向水电一局交纳工程 ...

又签订一份《补充协议》，就抵押贷款事宜进行了补充约定。1997年12月30日，云南省计划委员会下发云计投资(97)X号《云南省计委关于建设勘泰大厦项目 工程所进行的深层拌桩工程中逾期近两个月。1998年6月，昆明勘察院名称变更为中国有色金属工业昆明勘察设计研究院(即原告勘察设计院)。 1999年1月8 ...

人民法院 民事判决书 (2004)昆民一初字第X号 原告(反诉被告)中国有色金属工业昆明勘察设计研究院。住所地：昆明市X路X巷X号。 法定代表人陆某某，该研究院 一份《补充协议》，就抵押贷款事宜进行了补充约定。1997年12月30日，云南省计划委员会下发云计投资(97)X号《云南省计委关于建设勘泰大厦 ...

《会议纪要》批转第一施工处，要求按此方某施工。6月29日，王国金又在工程设计变更研究意见书上签署“同意”并交施工单位签收。1995年4月6日，王国金在 驳回。 福日包装公司占有使用包装车间，是依福日集团与外商合资协议取得，与本案讼争的建设工程施工合同，是完全不同的二个法律关系，一审判决认定福日包装公司 ...