判决认定：2006年10月26日，原、被告签订了一份《建设工程施工合同》。合同约定：原告作为承包方承建被告（发包方）位于园林路的1、X号车间；工程内容：建筑 、X号车间厂房进行了竣工验收，验收结论为：同意通过现场竣工验收，后附《甩项项目清单》和《遗留问题清单》所列都是不影响功能、使某、安全的项目。被告 ...

成立后先后承建了三门峡虢国植物园筹建处共计x.09元的园林工程，其中包括广州芳村区花某工程、崤山中路植物园东段绿化带工程和植物园西院厕所及花某铺路工程。 工程款x.40元外，尚欠上述三处工程项目款共计x元未付。 本院认为，债务应当及时清偿，债权人有权要求债务人按照合同约定或者法律规定履行偿债义务，并有 ...

台套，因此，对于经济损失的计算应以此作为依据，并参照《海南省建筑安装市政园林绿化工程间接费定额》的有关规定计算，以上三次事由引起的窝工和机械设备的停 与洋浦管理之间存在委托关系，经发公司受委托就洋浦居民搬迁安置工程项目与铁十三局签订工程承包合同，其行为的法律后果应由洋浦管理局承担的理由，缺乏事实依据 ...

、邓某某与张齐所签订的施工安装合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，其效力应予确认。张齐身为被告中大公司的项目经理，其上述行为属履行中大公司职务 某民与张齐签订了一份《协议书》，载明：蒙牛工程款28万元汇入新乡市六星园林工程有限公司账户后，扣除本案原告的18.5万元后，余款由张齐领取……王某某、邓 ...

．59元调整到24．25元的琼建字(1994)X号《关于调整建筑安装市政园林绿化工程人工工资单价的通知》。三建公司据此要求海发公司增加人工工资，海发公司不 应当认定有效；《工程承包合同》的补充协议《备忘录》、《会谈纪要》和《协议书》，除《会谈纪要》约定不再增加人工工资的内容是三建公司项目经理在面临停工 ...

代理人李某某。 委托代理人龚某某。 原告上海某某装潢有限公司与被告上海某某物流有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告之 ）等。签约后，被告向原告支付工程款1万元。同年5月，原告完成施工项目。2007年11月18日，被告向原告出具欠条一份，确认其欠原告x元 ...

办公楼工程进行招标，招标文件第16.1条对投标报价方式规定：“本工程项目采用下列16.1.1种方式。”第16.1.1条规定：“固定价格报价。投标人应充分考虑 、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》第二条调整办法中的第3条规定：“本通知调整的工资标准适用于固定总价合同、固定单价合同和 ...

、二期工程的结算存在错套定额、多计管理费、增列不符规定的收费项目等问题，向本院申请对该工程造价进行鉴定。 基于以上事实，围绕本案的争执焦点及相关问题，本院认为 （略）.12元，尚欠（略）.23元，根据原告与溧阳公司签订的桩基工程承包合同，被告尚欠原告桩基工程款（略）.38元。上述拖欠的工程款合计为（略 ...

徐某某，该公司总经理。 上诉人海南鸿腾经济发展总公司(以下简称鸿腾公司)因建筑工程结算纠纷一案，不服海南省通什市人民法院(1997)通经初字第X号民事判决，向本院提起 虽未签订书面合同，但万年园林公司所承建的工程均是经鸿腾公司法定代表人杨某某同意，其结算也是由鸿腾公司派人参加核实所建设的项目后才作出 ...

人的企业资质上来看，上诉人根本没有《黄某在职期间工作提成明细表》上所列提成项目所要求的相关建筑设计资质，事实上存在法人不能从事相关的设计经营活动的主体资格不 而古里园林公司对公章的真实性没有提出异议，且古里园林公司所提交的《建设工程设计合同》等证据均不能证实该提成表上所载的18264元提成不是该公司所 ...