十省市主管部门政策性调整-（税前造价-材料差价）X5%+税金（按河南省2008预算定额综合单价工程某价费用组成表计算程某计算-让利），材料价格按同期当地（焦作市）有关 粉刷工程，付到该节点75%……工程某体结构结束历次累计付到已完成工程某的75%。本合同范围内工程某工，甲乙双方及监理，设某验某合格七日 ...

无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。…27．3发包人供应的材料设备，承包人派人清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生 公司确实实施了土方开挖和回填工程，并经监理验收合格，该工程量未计入2004年5月前的总工程量，且从双方所签合同（含组成合同的其他文件）中和恒升 ...

.87元。根据双方施工合同书第三条约定“开工日期以监理签发开工令为准，合同工期总日历天数480日历天”。本工程监理于2002年8月6日签发开工令，合同 进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。……27.3发包人供应的材料设备，承包人派人清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因 ...

协议中的义务，设备已经安装完毕了，并且有监理公司验收的签字。兆华锋公司不认可恩盟公司另找其他公司做补充协议中的工程。双方主合同约定的是兆 公司所作。另，法院针对常压锅炉是否需要相关部门检测备案问题，依法向北京市朝阳区特种设备检测所进行调查，该所答复，常压锅炉不需要国家行政管理部门进行检测和备案。 一审 ...

三方签字盖章。2008年9月19日，陈仓区污水处理厂SBR生物反应池安装工程经设计单位、监理单位、建设单位及中兴百绿公司（施工单位）四方验收合格，其中包括 按合同履行己方义务。中兴百绿公司上诉称验收是以整个工程设备调试合格为准，顺和公司没有履行调试、指导及培训义务。合同约定了曝气系统是分项交钥匙工程， ...

内容，即土建、水、电、暖、卫、设备安装、室内外装璜以及相应的室外配套工程,工程共A、B、C段,合同约定工程价款暂估979万元，最终以双方决算为准 单位共同确认的《关于大通文化商业城垂直封闭情况核实证明》能够证实垂直封闭安全网未设置。监理工程师韦金元2007年8月27日出具《证明》称“立掛式密目网在施工 ...

滞后、按期完工已无可能，违反协议转包工程等为由发出《解除合同通知书》，要求榕源公司于2008年1月1日零时前将全部机械设备和人员撤离施工现场，榕源公司于 对榕源公司已完成的工程量进行测量和核对，均同意争议工程量以J3高驻办的监理工程师签字确认的工程量为准。2008年3月14日，在原审法院主持下，商漫 ...

，并于2006年9月27日向监理公司提交了《索赔意向书》，索赔项目有：管理费、人工窝工、工程、成品的保护费、机械设备置留、拖延支付工程款的利息、 协商无法达成一致意见，2007年7月9日，原告将被告诉至人民法院。 根据《施工合同》第二部分专用条款23.3条规定：甲方代表确定的工程量增减、经发包方认可的 ...

某工程进度非常缓慢。2005年又以《施某合同》理解存在分歧为由单方面决定停工，2007年工程未完工又擅自撤走设备及劳动力单方面中止施某，甚至数次组织社会 予以确认；证据30与本案缺乏关联性，本院不予采信；证据31-34、36是监理单位形成的证据，真实可信，本院予以确认；证据35不能体现该问题是否整改， ...

发生的费用，应支付履约保证金1500万元，并在2009年6月20日前将工程交付使用；合同还约定了投资成本和回报的支付时间。 5、2008年9月29日 发展有限公司签订的《关于解决学生公寓（含食堂）项目停工损失协议书》中约定损失按监理和甲方（指吉首大学张家界学院）代表签证办理的要求，确认停工损失如下：（ ...