X路X-X号。 法定代表人孟某某，董事长。 上诉人河南凯硕建筑安装有限公司因建筑工程施工合同纠纷一案，不服天津市滨海新区人民法院（2010）滨塘民初字第X号民事判决，向本院 15日，所依据的是其原审审理中提供的X号楼、X号楼《分包（供货、试验）单位资格报审表》一份，该表载明X号楼、X号楼于2007年4 ...

达公司与业主签订的玻璃幕墙装饰工程承包合同总造价的75%计取；朱某某以施工班组形式包工包料（不包工程中任何检测试验费）；朱某某任命梁富利 驳回上诉，维持原判。 本案二审案件受理费x元，由上诉人福建省兴雅达装饰装修工程有限公司负担。一审案件受理费的负担按一审法院的决定执行。 本判决为终审判决。 审判长 ...

号民事判决，解除了艺欣公司与四建公司签订的关于1＃楼的《建设工程施工合同》；艺欣公司给付四建公司工程款4,642,020.37元及利息；驳回艺欣 公司委托具有资质的检验部门对商品砼进行检验，并出具了《混凝土抗压强度试验报告》，证明沈阳国范混凝土工程有限公司（以下简称国范公司）提供给艺欣公司的商品砼质量 ...

，证明原告长期、多次拖欠被告工程款和进度款，直接影响工期。 原告认为，建设工程施工合同约定，应于2006年1月11日竣工。期间若存在延误工期应通某双方 ，被告应通某双方工程师签证的形式予以顺延工期。被告提供的《测试报告》及《试验报告》和《补充协议》可以证明铝合金及外墙瓷砖由原告组织施工。原告应负责举证 ...

2008年8月14日检测报告两份，证明在2008年8月14日外墙保温还在做试验。[原告认为报告与原告无关，该报告一般都在完工以后做，该报告恰好证明外墙保温工程 年9月18日，被告中原一建与河南冠联置业有限公司（简称冠联置业）签订建设工程施工合同，由被告中原一建承建郑州市惠济区青寨弘世花苑C区X号、X号 ...

分支和洁具，不含室内门窗。一次性承包价为每平方米520元，按实际面积结算。试验费、资料费、质检费、管理费和营业税、所得税等各项费用全部由甲方负责，分部 的诉讼请求不予支持。 4、欠付工程款的利息问题 根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定：“当事人对欠付工程 ...

施工范围从电业部门变电站高压柜出线到10KV线路、线路终端杆，包括材料采购、安装、试验、调试及缺陷责任期的服务。该《施工协议》除约定双方权利义务关系外 价的基础上，应考虑实际施工过程中工程量的变化。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条规定：“当事人对工程量有争议的 ...

二公司提供，完成每个项目所需要的周材、设备、人工及采取措施所发生的费用和材料试验费用由申坛公司负责。实际用量以图纸为准，钢筋损耗按1%计，钢铰线损耗按5 ，应当将真北路以西匝道、真北路以东匝道的工程量一并予以考虑，以合同约定的工程单价作为计算依据。 关于申坛公司主张的签证单的效力问题。签证单是施工过程 ...

以下简称“某某公司”）与被告某某建设（集团）有限公司（以下简称“某公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告 社会综合保险费、施工机械和材料的保险费、施工人员的安全保险费、施工工程质量检测费、材料和试验检测费等全部由乙方承担。招投标费甲方付三分之二，乙方付三 ...

工作第一项中还约定：乙方应按图纸施工，如有变更部分，按上述承包方式计算，各种材料检测、试验由乙方操作送检，所涉及的费用由乙方自付。 合同签订 印文样本）中印文是同一枚印章盖印形成。2、“施工合同书”、“建设工程施工合同”、“时代商城1#楼X#楼补充协议说明”、“丰县五一商场区块改造1#2#楼”中“徐州 ...