隆工程有限公司）诉河南禅居国际饭店有限公司（以下简称禅居饭店有限公司）建筑装饰装修工程施工合同纠纷一案，本院于2006年11月3日受理后，依法组成合议庭公开 证据：隐藏工程资料（47份），证明：因隐藏工程，增加工程量和投资，顺延工期，已经双方签字确认；第五组证据：停水、停电等原因影响施工确认书（40份 ...

其未提供中石化海南公司与海南弘北建筑装饰公司签订的装饰合同，故该请求没有法律依据，不予支持。中石化海南公司认为中建三公司延误工期，缺乏依据，不予认定，遂判决 中扣回。中建三公司负责整个工地用电组织管理工作。一九九三年三月四日，中石化海南公司、中建三公司、海南弘北建筑装饰公司三方召开会议，并形成一份《 ...

A装饰设计工程有限公司（以下简称A公司）诉被告上海B酒店经营管理有限公司（以下简称B酒店）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2007年4月16日受理后，依法适用 为被告进行上海市X路某弄商务大楼大堂及三至六层的装饰装修工程，工程费用共人民币145万元。工期为90天，从2006年1月20日起至2006年4 ...

原告）中国航空港建设总公司第十一工程分公司（以下简称航空港第十一分公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告全富木制品公司委托 对于证据5中建筑装饰装修分部工程质量检验记录表（表D-03和表D-x）都可以看出是在2007年6月20日才安装完毕，已严重拖延了工期。对证据 ...

公司)与被告山东移动通信有限责任公司东营分公司(以下简称：东营移动公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告万鑫公司 某立国变更为张某某。山东万鑫建筑总公司的经营范围为土木工程建筑、线路、管道和设备安装、装饰装修等。其具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质。 被告 ...

律师。 上诉人沈阳北方建设股份有限公司与被上诉人沈阳凯达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，沈阳市中级人民法院作出[2005]沈中民（2）房初字第X号民事 凯达开发公司（甲方）与北方建设公司（乙方）签订的《建筑外装饰工程施工合同》第10条关于工期延误约定，10.1对由以下原因造成竣工日期推迟的 ...

柜在原有的基础上加长1.8米，夹板屏风造型，总计1000元。由于工程增加项目，工期延长2天。 2002年6月3日，邹某某列出一份验收完总价单，所列 的事实。 根据以上认定事实，本院认为：本案属装修工程欠款纠纷。邹某某与吴某某之间的装修工程关系，因邹某某没有从事建筑装饰装修的资质、主体不适格而自始无效。 ...

G、预制构件H、焊接I、装饰装修材料；8、天然地基（土方开挖）工程质量验收记录；9、砼施工记录、焊接施工记录；10、建筑结构隐藏工程验收记录； 完成备案并办理房屋所有权证的合同目的无法实现。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定“承包人具有下列情形之一，发包人请求 ...

（2007）奉民一（民）初字第X某号案件，顾某诉某某公司装饰装修工程施工合同纠纷卷宗资料，证明2007年6月5日某某公司项目经理潘某与案外人顾 核准，于2008年12月8日企业名称变更为上海某有限公司。上海某建筑装饰公司原施工资质为建筑装饰装修专业承包贰级。 2010年5月24日某监理公司出具《回复函 ...