性质的变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可拒力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 可认定9月15日为被告通知原告收楼的日期，考虑到双方的实际情况，延期交楼违约金的截止日期应为2003年9月15日再加15日的合理期间，即 ...

的变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可拒力原因。规划部门提出有关修改意见，属 2003年8月28日为被告通知原告收楼的日期，考虑到双方的实际情况，延期交楼违约金的截止日期应为2003年8月28日再加15日的合理期间，即 ...

人不出示证明文件或出示证明文件不齐全的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人的原因，未能按期交付的，视为出卖人已交房 公告，通知买受人于2009年2月底前办理入户手续，故违约金应从2008年10月1日起计算至公告规定的交房截止日2009年2月28日止，为x.98元（x元× ...

人不出示证明文件或出示证明文件不齐全的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人的原因，未能按期交付的，视为出卖人已交房 公告，通知买受人于2009年2月底前办理入户手续，故违约金应从2008年10月1日起计算至公告规定的交房截止日2009年2月28日止，为x.99元（x元× ...

内完工，不影响被告按期交房。现有关政府部门不同意在黄某路X路施工，是原、被告在订立合同时双方所不能预见的事，尽管被告作为开发商在最初总体规划时就应当 且该约定不违反法律规定。根据该约定，被告可延期90天交房，现被告逾期交房135天，故应承担45天的逾期交房违约金。鉴于审理中被告表示在承担45天的逾期交 ...

祁某某要求支付逾期交付房屋利息、违约金的请求依法应予支持。对于被告正奇公司辩称原告祁某某起诉已超过时效的问题，因延期交房处于持续状态，且原告方多次 且违反合同法中合同相对性原则。原审法院认为业主贷款购房，银行一定把贷款支付给了开发商，这个想当然的观点是错误的，没有证据支持。上诉人没有全部收到贷款，即使 ...

影响施工的情况。调解书确认：一、广厦公司、立达公司偿付给奉安公司延期交房补偿金130万元，其中广厦公司承担52万元，立达公司承担78万元，本款在 司购房款254．102万元。按照合同约定，逾期付款每日按1‰计算，奉安公司应承担违约金516．89万元，累计770．992万元。(五)奉安公司借给鹏达公司的 ...

的变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其履行 可认定10月8日为被告通知原告收楼的日期，考虑到双方的实际情况，延期交楼违约金的截止日期应为2003年10月8日再加15日的合理期间，即 ...

性质的变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其履行 可认定9月8日为被告通知原告收楼的日期，考虑到双方的实际情况，延期交楼违约金的截止日期应为2003年9月8日再加15日的合理期间，即 ...

的变更是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其 2004年2月20日为被告通知原告收楼的日期，考虑到双方的实际情况，延期交楼违约金的截止日期应为2004年2月20日再加15日的合理期间，即 ...