3、一审认定变更增加工程量是否正确；4、一审认定对造成工程延期交工双方均有责任，对宏泰公司的诉讼请求、永盛反诉请求未支持是否适当。 二审经审理查明： 1 四个月，当事人在合同中进行约定时，可以在上述期限中选择，但长于或短于上述期限的约定是不符合上述行政规章规定的。土建工程为“50年”、屋面防水工程为“ ...

和承担问题。分别认定如下： (一)已完成工程造价如何确认，恒辉公司是否多付工程款。 恒辉公司认为，一审判决认定的工程造价是x.79元是一审法院自行确定的， 运输的工程量，应包含在建设工程承包内容中。增加的工程量，根据双方签订的《建筑施工合同》专用条款23.3条的规定，应有双方约定，发包人签证或双方决算 ...

求实工程造价咨询有限公司对上诉人广东机施所施工的工程进行决算时，依据的是竣工图，是按照变更后的实际施工面积计算工程价款的，变更部分增加的面积已经计算在 清。上诉人是否欠被上诉人广机公司工程款，还需等中级法院的判决认定。但无论如何认定，被上诉人的分包人身份是不会改变的，二被上诉人的合同是合法有效的不会变 ...

取，鉴定数额偏低，但马某某未要求重新鉴定。马某某对鉴定报告进行质证的同时，向法院申请将诉讼请求增加至x.23元，并要求被告支付利息和鉴定费用。思奇 是个人行为，也不影响本案的实体判决。关于公证书能否作为有效证据使用，豫光大建审字（2007）第X号报告书能否作为定案依据的问题。东风公司一、二审中均未举出 ...

在原审庭审过程中曾就逾期交房违约金增加诉讼请求，但未就增加的诉讼请求部分预交有关诉讼费用，因原审未对原告增加的诉讼请求部分进行审理，所以原审法院未 中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费130元，由上诉人安远县兴业房地产开发中心龙泉 ...

在原审庭审过程中曾就逾期交房违约金增加诉讼请求，但未就增加的诉讼请求部分预交有关诉讼费用，因原审未对原告增加的诉讼请求部分进行审理，所以原审法院未 中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费93元，由上诉人安远县兴业房地产开发中心龙泉花 ...

占有矿厂的财产，徐某某提起诉讼，经法院判决确认矿厂的原有财产及李景义租赁期间新增加的财产归徐某某所有。上述财产在移民搬迁时已经国家有关部门进行核算，进行 研究方案，称为了与李景义打官司追讨厂内财产而制定的，明确约定每户交3000元，如不交可以自动放弃自己的权利，崔某某、王某没有交3000元，已经放弃了 ...

文件、第x号决定、口头审理记录表、当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为，根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明 调用数据库，以用户主叫号码为关键字段，检索用户信息，判定用户是否有权。而本专利权利要求1增加的“通过第二装置经IP网关向万维网发起呼叫”，致使本案授权 ...

一项诉讼程序，在这一程序中，人民法院审查的对象是生效的民事判决认定事实和适用法律是否正确，是否存在违反法定程序的情形。最高人民法院法释[2002]X号批复明确规定“ 的法定范围内的经济损失可以获得赔偿，而窦某某的这一损失是基于某法行为而产生，故不受法律保护，本院不予支持。窦某某在二审判决后发生的上访、 ...

补偿，重审判决全额补偿不当。请求二审依法改判。 根据双方当事人的诉辩意见，并经双方当事人同意，本院确定本案的争议焦点是：1、本案拆迁行为是否违法，睢县 申请人的申请范围，擅自增加了对土地和其他所有财产进行评估；光大公司在评估报告特别事项说明部分也载明：机器设备现场已不存在，对方也无法提供原始发票、账簿 ...