的“外滩花园商住楼竣工资料”中的图纸会审摘要、外滩花园商住楼竣工验收记录、石门县建筑勘察设计院设计变更通知单(复印件)，欲证明底层含夹层高度为5.2米，其中夹层高 故该房地产底层与夹层部分不可分割；估价分析测算中按成本估价法得出夹层部分工程造价为x.02元。“房屋分层分户平面图”中载明有座落在楚江镇老 ...

书面辩称，被告经人介绍将其承包的忠县X镇养老院的房屋建筑工程发包与原告。并双方约定的价款包含施工图纸上的所有设计、室内外装饰及所有的设施，主体工程从基础 ；承包范围：基础钢筋砼，主体结构、室内外装饰(包括室内地梁下口以上回填土、大便器、脸盆安装厨卫土建设施、卫生间排水管道安装)；合同工期：四个月；开工 ...

罚款。 同日，海滨公司与建乾公司又签订了《建设工程施工合同补充协议》，对工程款付款作了如下约定：系争工程结构封顶并经验收合格后半个月内，建乾公司支付 该部分面积，但按照相关测绘法可以计入建筑面积中，既然海滨公司已实际施工，建乾公司应当支付相应费用。虽然在封样图中对顶棚的设计不明确，但毕竟有所反映，应当 ...

金；工期从1997年4月至1998年9月经质监站验收后全部交付使用，其中B楼结构至1997年11月封顶，三层裙房在1997年6月28日交付使用[完成内容 。此外，江阴公司还在当日与锡沪公司及无锡江大建筑装饰工程总公司(以下简称“江大公司”)签订了《施某分包合同》，约定由江阴公司将其总承包的全部工程分包 ...

），现住中华人民共和国北京市海淀区厢红旗东门外甲X号。 上诉人彭某某因委托代理合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院（2006）二中民初字第X号民事判决，向本院提起 公司作为独家代理，推广其所发明有关建筑应用新技术的各项专利在中国及国际市场，各项专利为：（1）低层楼加层结构设计（美国专利号：（略）， ...

人支付工程造价的万分之五违约金；工程质量保修期，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的 发包人的原因造成逾期竣工的工期顺延。现本案工程竣工日期与合同签订日期相比较已发生延期，但发包人取得建筑工程施工许证的时间及双方在2003年5月 ...

第一步、第二步高度和宽度之差均大于20mm，没有满足辽宁省《建筑安装工程检测评定标准》实施办法中建筑工程室内观感质量标准第14条楼梯踏步合格标准中“相邻两步宽 合格及支付鉴定费的请求，本院予以支持。关于依某甲提出查阅房屋建筑结构图等主张，因在双方合同中没有约定，本院不予支持。依某甲主张阳光公司承担依某 ...

海口市建设工程规划临时许可证。报建项目为金座国际大厦一幢和职工公寓一幢。结构均为框剪，占地面积分别为（略）．54平方米和640平方米。1999年11月 缓建工程的复函》、银通公司与海南省建筑工程总公司签订的《金座国际大厦经济适用房建设工程承包合同》、照片3张、银通函(2000)X号《关于再次要求海南省 ...

，向乙方进行技术交底，协助乙方选定的厂家进行工艺定型，依据生产工艺要求，对设计做出相应的修改；乙方支付给甲方技术服务费一万元，做好内部组织用两个月 、给履约方造成的直接经济损失和间接经济损失。合同自签章之日起生效。 2001年10月15日，国家建筑工程质量监督检验中心出具国建质检(扣)字(2001)第 ...

%。原告徐州邮政局至诉前仍未支付该笔工程款，系再次违约。因原告徐州邮政局设计规划红线调整，致使被告沛县三建驻徐办二次进行基础施工，应相应顺延施工工期 徐州市工程质量监督站贾汪分站的质量监督检查，所完成钢筋混凝土结构局部存在着隐患，系违反建筑工程施工合同的附随义务，亦应承担一定的违约责任。因此，比较原、 ...