造价咨询中心作出补充说明，并于3月12日再次召集双方质证。原、被告的委托代理人均到庭参与质证。本案现已审理终结。 原告万力达公司起诉称：2005年8 组：1.工商登记材料；2.同原告证据1的《建设工程施工合同》；3.同原告证据2的《宁波市公安局建筑工程消防验收意见书》；4.原告发给玛瑙服务中心的部分 ...

。 又查明:原告具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质。 以上事实，由原、被告的陈述、投标书、中标通知书、资质证书、上海市建设工程施工合同、补充协议及附件 法院委托审价单位进行审价后，审价人员亦可根据现场勘查及当事人签证相对照的方法，对原告实际施工中增加的工程量进行计算。本案中，对于建设单位签字但监理单位 ...

签订了塑钢窗工程制作安装合同一份，约定原告为被告承建的第三人的故县X村建筑工程项目中的X栋楼房制作安装塑钢窗，包工包料，每平方米174元，按进度付款 结算，按进度付款，窗户大框安装完毕，由业主陪被告方监理验收合格后，被告向原告支付工程量价的30%。 合同签订后，原告依约为被告完成了塑钢窗大框的制作安装 ...

律师。 被上诉人（原审原告）：王某某，男，汉族，生于1956年1月26日 委托代理人：李某东，河南问鼎律师事务所律师。 上诉人河南现代建设集团有限公司（以下简称 ，并不是水都宾馆工程的主体建筑工程项目，而是为完成主体工程的附属工作，王某某作为该防水项目的承揽人，具有防水施工技能，符合承揽合同的主体，姚 ...

，应承担违约责任。4、材料报验申请表，证明原告已按合同要求完成前期原材料购物，进场工程，并且有被告委托监理签字。5、消防报警报验申请表20份，证明原告已 义务，可至今被告仍未向原告支付工程款，应承担逾期付款利息的违约责任。7、建筑工程造价司法鉴定意见书，证明原告所施工的周口欣欣置业有限公司项城德银广场 ...

仓山区X镇三角埕镇政府机关大院新三楼二层。 法定代表人林某，董事长。 委托代理人马腾铃、李某某，福建华巍律师事务所律师。 原告陈某甲、陈 设计研究院有限公司、监理单位福州市建设工程监理有限公司、施工单位福建七建集团有限公司竣工验收合格，2007年11月19日通过建筑工程消防验收合格，被告在合同约定的交 ...

双圆监理公司)作为本案的鉴定单位。 经本院委托后，双圆监理公司于2006年10月18日到竹溪园小区会所即竹溪园公司的经营场所内对现场进行了勘验，确定了 未计入主材价格，材料费按港华公司提交的装修单据提取其认为使用在建筑工程上的材料进行汇总。工程鉴定金额为x.64元，鉴定范围外及无法确定项目为x.5元。 ...

说明》、《建设工程造价鉴定合同》、邵阳市南方司法鉴定所《司法鉴定许可证》、《司法鉴定人执业证》，拟证明原告、被告对有争议部分共同委托邵阳市南方司法鉴定所 纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。 三、建筑工程 ...

瓦厂，住所地北京市门头沟区琉璃渠北仓奶牛厂。 法定代表人杨某某，厂长。 委托代理人王琪利，北京市皓海律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告） 安某。 2008年4月21日，北京奥林匹克公园中心区地下商业建筑II标段工程监理单位北京华城建设监理有限责任公司就幕墙墙面、屋面装饰瓦存在质量问题向河北 ...