略）变电站及（略）送电线路工程竣工移交有关事项补充协议”，主要内容为：双方共同确认，（略）线路工程和变电站工程按设计要求全部完成，竣工时间分别 洛阳新安电力集团有限公司对洛阳市洛新工业园区管理委员会到期不能偿付河南送变电建设公司工程款本金1000万元及利息承担赔偿责任(利息计算自1996年3月31日起 ...

，造成乙方设备、机械的损坏等损失由乙方承担，工程所需清理修复工作的责任与费用承担、双方另签补充协议约定；关于违约责任，合同第23条规定，甲乙 国家标准资质等级范围承包国内外、境外国际招标的水利水电建设工程及航道、桥梁、机场、隧道、输变电、其他建筑工程的勘察设计及施工安装等；葛洲坝公司于1997年11月 ...

工作次日起两日内，双方会同番禺市建设工程质量监督站对江南公司已完成的工程进行质量认定。双方又于同年8月20日订立《8·18协议补充文件》，8月26日订立 ：江南公司提供的证据难以认定是施工人员、机械台班窝工；至于清水会社变更设计图纸会产生施工期限延长的情形，未有证据证明江南公司主张过该权利，且江南公司 ...

）亿元。 长城公司在交付房产给广西办事处的同时，应提供一套完整的广西大厦建设设计施工资料给广西办事处。广西办事处请求判令其与长城公司共同负责对广西大厦的 兴建广西大厦工程先后签订的合同中，一审判决认定其中广西办事处与长城公司1994年4月25日签订的X号合同及1995年10月13日签订的《补充协议》， ...

施工惯例分层开挖，而是一次开挖到底，开挖深度达55米～60米，远远超过了设计48米的开挖深度，且基坑支护结构附近土体未采用人工开挖，仍用挖土机开挖 工程承发包合同的主体资格，故双方签订的合同及补充协议应依法解除。合同解除后，华粤公司应支付二建公司已完成建设工程部分的工程款。在二建公司施工过程中，广东省 ...

责任公司、贵港市港竞建筑工程有限公司工程款共（略）.79元至今也未偿还，庭审中被告也表示其履行与原告签订的意向书及补充协议有困难。根据《中华 签订的《土地使用权转让意向书》及《关于土地转让意向书的补充协议》； 二、驳回原告广西贵港市江南某资建设某展有限公司的其他诉讼请求。 本案受理费283647元，由 ...

，是以平顶山市某赢伟业房地产开发有某公司名义与设计单位深圳市某际印象设计有某公司平顶山分公司订立的建设工程设计合同，全赢伟业公司并未足额支付合同约定的40 致使臻龙公司自行出资进行重新设计和补充完善。后双方产生纠纷，故原告诉至本院。 本院所确认的上述事实，有某方签订的转让协议、图纸移交清单、贸易广场给 ...

、靖州县绿洁公司所签订的关于靖州县城市垃圾场处理工程的《建某工程项目施工合同书》及《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效。被告怀化市 之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费3540元，由被告怀化市水利水电工程总队承担。 如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交 ...