马某某，文兴公某的委托代理人牛佩伟、赵剑英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明，2002年6月初，国安公某的前身洛阳市建筑工某公某与文兴 建设监理有限公某提交开工某请，洛阳金城建设监理公某同意开工。 2003年2月13日双方签订《桩基工某施工某同》，合同对桩基工某施工某确了各项权利义务 ...

保险，双方签订了编号为2006-x-D04-（略）-3的《保险合同》，合同约定：承保险种包括建筑工程团体人身意外保险、附加意外伤害医疗费用保险，保险金额分别为 公司下属不具备独立法人资格的分支机构。 2010年1月4日，广西益建工程建设监理有限责任公司出具一份《证明》，内容为：百色市烟草公司隆林县隆或 ...

10日，徐某发达房地产开发有限责任公司即发包方向江中徐某分公司发出《解除建筑工程施工合同函（通知）》，该函（通知）载明,因江中徐某分公司承包沛县金山 材料款。拖欠的工人工资和材料款由江中集团提交支付明细，由发达开发公司和监理公司确认，沛县建设局负责签证，市建设局负责拨付工程款，对拖欠的工人工资和材料款 ...

1月4日，XX公某向XX公某与天福监理公某发出的各项施工通知18份。 13、本院审某中委托湖南大地工程咨询有限公某所出具的（2010）第X号《 ，竣工时间2007年6月18日；工程质量标准为优良；合同第七条对工程定价与工程进度款支付约定：工程计价按照《湖南省一九九九年建筑工程单位估价表》、二00二年《 ...

的鉴定报告在本案中不能作为证据使用，对王某甲施工的实际工程量只能依据国家对建筑工程建筑面积计算规定来确认。依据王某甲提交的《中华人民共和国建筑工程 建筑设计研究院设计的图纸上只是标明了钢结构件应当涂刷防火涂料，且防火涂料由业主委托当地专业消防部门施工完成，并没有标明钢结构防火涂料应当由实际施工人施工。 ...

被告）：重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司（以下简称彭水三江口公司）。 委托代理人：李江华，重庆市彭水县普子法律服务所（略）。 被上诉人（原审原告）： 现场测量，对整体工程上交了施工组织设计方案。经监理、业主（即被告彭水三江口公司，下同）工程师审批后，由于业主未征地，上坝公路合同与其它签订的上 ...

证据交换。第五医院对于五建公司提供的证据三《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》、证据四《工程（决）算审计验证定案表》、证据五漯河市郾城区 消防工程款可另行主张权利。 五建公司、第五医院合同第三条13项约定“由于发包人原因及不可抗拒因素影响总工期，经监理工程师确认后，总工期可顺延。”本案中， ...

枚钻孔桩工程款伍万元，此据，李金兰。对被告提交的证据，原告认为监理公司系被告委托，与被告有利害关系，不应予采信；原告承认收到过补桩款x元， 证明原、被告存在施工合同关系，约定原告包工包料承建被告的工程，被告为原告垫付了墙体押金的事实。 2.宁波市工业建筑设计研究院出具的情况说明一份、建筑工程结算书一份 ...

有限公司，住所地：洛阳市涧西区X路X号。 法定代表人：张某某，董事长。 委托代理人：阴吉峰，河南帝都律师事务所律师。特别授权。 上诉人洛阳市坚磊建筑 ）。本案诉讼费2495元，由被告洛阳市坚磊建筑安装工程有限公司承担。 宣判后，坚磊公司不服，提起上诉称：合同的补充条款第一条约定：乙方（被上诉人）负责 ...

意见，但认为委托鉴定的内容是原告应干的工程，不应由被告支付费用。合议庭评议后认为，二原告委托鉴定的事项不属合同内容，且二原告未提供施工过程中变更工程量的签证 发包给没有建筑资质的二原告承建，且在建筑过程中未提供完整的施工图纸、无规范的施工变更记录、监理不到位等，对本案的纠纷应负相应的责任，即应向二原告 ...