勒流镇房产公司预售确认书》时，被告尚未取得商品房预售许可证，但在原告起诉前被告已取得商品房权属证明书，具备商品房销售的必要条件，原、被告亦愿意继续履行合同，因此 鉴定机构对涉讼房屋建筑面积鉴定的通知书与《规定》第二十七条的明确规定相悖。三、上诉人要求被告从2001年8月15日起计算支付违约金的请求符合 ...

勒流镇房产公司预售确认书》时，被告尚未取得商品房预售许可证，但在原告起诉前被告已取得商品房权属证明书，具备商品房销售的必要条件，原、被告亦愿意继续履行合同，因此 鉴定机构对涉讼房屋建筑面积鉴定的通知书与《规定》第二十七条的明确规定相悖。三、上诉人要求被告从2001年8月15日起计算支付违约金的请求符合 ...

《勒流镇房产公司预售确认书》时，被告尚未取得商品房预售许可证，但在原告起诉前被告已取得商品房权属证明书，具备商品房销售的必要条件，原、被告亦愿意继续履行合同，因此法院 元(暂按购房款建筑面积少于数为3％计算)的诉讼请求的判案观点违法错误的问题。(1)《顺德区X镇X路X号桥信楼三座房产测量资料簿》是本案 ...

问题的《函》；八、2004年7月2日关于房屋面积测量的《函》；九、2004年8月18日《关于石林商品房销售面积的通知》，证明合同签订后，原告在被告多次催促 2日开元公司向云南城乡建筑设计所发出《关于房屋面积测量的函》，要求该所对A栋、B栋、C栋的户型建筑面积重新精确计算报开元公司，在7个工作日内晒一份 ...

《函》；八、2004年7月2日关于房屋面某测量的《函》；九、2004年8月18日《关于石林商品房销售面某的通知》，证明合同签订后，被告在原告多 日，按每日500元计算的顺延工期赔偿款57000元的第3项诉请，由于在合同履行中，2004年11月18日，中天公司作为受托人以委托人开元公司名义与购房人李邦文 ...

问题的《函》；八、2004年7月2日关于房屋面积测量的《函》；九、2004年8月18日《关于石林商品房销售面积的通知》，证明合同签订后，原告在被告多次催促 2日开元公司向云南城乡建筑设计所发出《关于房屋面积测量的函》，要求该所对A栋、B栋、C栋的户型建筑面积重新精确计算报开元公司，在7个工作日内晒一份 ...

日起实行的规定要求。鉴于以某原因，按新测量规范计算的实测结果会与你们按旧测量规范计算的销售面积产生一定的差异，请你公司向业主做好有关的 30天的合理准备期限依据不足，本院不予采纳。 关于本案是否适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》进行处理问题。虽然合同约定上诉人所负 ...

一致的。《合同书》中所写的面积是经过测丈大队的合法测量的，原告的理由不成立。二、我司只是房屋的销售代理人，与原告没有直接法律关系。原告的 其所购买的上述商品房在1996年办理初始登记时并未进行实地测绘丈量，房地产证书上登记的面积是深圳市地籍测绘大队根据开发商1993年报建时的图纸资料计算的结果。为此， ...

《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售许可证》及房屋竣工验收合同资料的交付是为了实现办证的目的，而合同 858元付清全部房款，故曹某应返还刘某房屋差额面积购房款7065.94元。（计算方式：本案房屋面积误差绝对值为5.95÷122.55即4.86%，超过3%的 ...

至正式开盘后满18个月止，全部住宅暂测建筑面积为x平方米（最终以有关部们测量的实际房产销售面积为准），被告预留5%房源，原告实际住宅代销的建筑 ：“按照甲方（被告）提供的《商品房买卖合同》范本和被告签字盖章确认条款负责网上预售合同签订输入，负责收集客户资料、贷款资料并及时与经办银行联系，做好本案的催款 ...