的修改通知都是第二被告出具给原告的，证明第二被告是本工程的实际发包方，该工程边施工边修改设计方案，导致工期的延误；2、部分施工变更记录登记9 独立承担民事责任的法人资格。 第二组:建设工程施工合同一份(含建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款)，证明:1、该建设工程施工合同明确了双方的权利义务 ...

合同》。在施工过程中被告变更设计，2006年12月26日原告又与被告签订《众盛大杨树餐饮娱乐街X号楼工程施工补充协议》。原告按合同约定履行完 ： 一、被告焦作市众盛房地产开发有限公司于2009年5月15日前支付原告焦作一建建设工程有限公司施工费用x元。 二、本案受理费x元。本院减半收取为5835元，由 ...

确为明臣公司决定将架空层高度215cm增加30cm高度的依据，理由如下：第一，从工程设计图纸与竣工图纸标注的高度来看，其他楼层的楼层高度从没有变更过，说明明 明臣公司、城建公司2004年12月19日签订的《补充协某书》来看，城建公司与南宁军分区签订《建设工程施工合同》是为了便于办理有关证件及报建手续， ...

按时交图，导致中色北方公司在《建设工程设计》合某中的义务无法履行，因此，中色北方公司与利民公司签订了《补充协议》，由中色北方公司组织原设计人员 审核图纸的签字，中色北方公司认为系复印件，真实性不予认可；证据12即城市新风公司设计建筑物的面积，中色北方公司认为系打印稿，没有原件核对，不予认可；证据13即 ...

到X层封顶，发包方仍应按照上述13-X层付款方式的约定继续支付利息和工程某。”补充协议签订后，被告河南亿万向原告河南三建支付履约保证金（略）元，原告自行 关于合同能否解除合同的解除应以合同的有效为前提。原、被告之间的建设某工合同及其补充协议，因违反法律规定而无效，无效合同自始没有法律约束力，无需解除。 ...

帝湖花园A区高层住宅3#楼、4#楼、6#楼、10#楼工程设计施工图、中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集、郑州帝湖物业管理有限公司证明、业主情况说明、维修 月5日，合同工期总日历天数227天。质量合格。该协议其他条款与D区工程的《建设工程施工合同补充协议书》的条款基本相同。 2003年11月30日，杭 ...

承包人可停止施工，由睢阳公安分局承担违约责任；4、睢阳公安分局如需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式通知六冶一公司，变更超过原设计标准或 了违约方承担违约所产生损失的法律规定和双方2003年6月28日签订建设工程材料费用调整补充协议关于对家某材差按24万元计算的约定。延期开工的原因在于六冶一 ...

进行了计算，由于双方对图纸以及招标文件中约定的计算标准均无异议，故应该以依据工程设计变更及相关规定计算的造价变更量为准，即应认定26#、27#楼设计变更引起 渭南分公司签订的建筑施工合同有效及九冶渭南分公司与华秦五公司签订的建设工程施工合同及其补充协议无效是正确的。由于华秦五公司所建涉案的两栋楼经验收 ...

造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任；4、合同未尽事宜，双方签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。2002年11月13日，双方就黄某家园 问题进行说明。一、河南科技咨询司法鉴定中心是否具有对质量存在问题的建设工程进行加固设计及加固设计预算的资格。二、河南科技咨询司法鉴定中心出具的豫科咨鉴字 ...

和向原告提出挂靠被告施工。2007年6月6日，原告与被告签订《建设工程施工合同》，约定由被告承建星凯综合楼，工程范围为设计图纸中土建、水电等全部工程，合同 完成施工； 8、2008年7月5日，星凯公司《关于解除〈建设工程施工合同〉及补充条款协议的通知书》、特快专递邮件详清单，欲证明星凯公司已向九建公司 ...