调整后的鉴定部分的工程量均无异议。 对以上证据合议庭认为，河南海天工程造价咨询事务有限公司依据双方认可的工程量参照相关法律法规的规定做出的鉴定，鉴定程序 以上5份索赔申报表均有监理工程师签署了情况属实，同意上报的意见，南阳高速公司未签署意见。诉讼中本院委托河南海天工程造价咨询事务有限公司对索赔费用的总 ...

无权得到索赔或只限于索赔由监理工程师按照当时记录予以核实的那部分款额”。而事实上，直到2007年12月23日河南诚和工程造价咨询有限公司出具豫诚基字[ 图纸提供迟误、未能及时办妥永久性用地征用手续问题，根据相关合同条款，经监理工程师与承包商协商，业主同意将工期延至2004年12月31日，承包商不再提出 ...

，证明：本工程的监理单位为云南城成建设监理有限公司，其监理总工程师及现场工程师以任命书为准。 三、佳函字[2006]X号、回执，证明：2006年7月 ，六建司不能提供证据证明其已经按照合同约定向监理工程师提出顺延工期的报告。并且，从本案工程造价鉴定报告结论可以看出，工程增减部分最终是减少工程量x.22 ...

，证明：本工程的监理单位为云南城成建设监理有限公司，其监理总工程师及现场工程师以任命书为准。 三、佳函字[2006]X号、回执，证明：2006年7月 ，六建司不能提供证据证明其已经按照合同约定向监理工程师提出顺延工期的报告。并且，从本案工程造价鉴定报告结论可以看出，工程增减部分最终是减少工程量x.22 ...

合同价款x元。2、工期延误为合同通用条款规定，因下列原因造成工期延误，经工程师确认工期顺延：（1）安新公司未能按专用条款约定提供图纸及开工条件；（ 签证单按合同约定，应视为本案建设工程施工合同的组成部分，应当认定为核查工程量和工程造价的有效单证予以确认。故此，安新公司上诉主张变更签证单和现场签证单不应 ...

为45,563,848.71元，拨付工程款43,914,157.11元； 8、《建设工程造价咨询合同》，拟证明为尽快办理已完工程结算，被告于2007年9月 》，拟证明五岭公某审定工程造价46,330,847.25元，该造价结论与双方对账结论相差不大； 19、《监理工程师通知书》； 20、《关于加快工程 ...

模板等费用634377.32元，应从工程款中扣除。（3）省六建公司遗留工程造价、代扣代缴税金以及超付工程进度款的滋生利息等504510元，应从工程款中扣除 损失：……3.9.4.3承包方投报的项目经理、副经理、各工种工长、项目工程师未能按约定上岗时。……5.3.2投标综合取费费率应包括的内容：土建工程 ...

公司计付工程款;(五)本案违约责任的认定和承担问题。分别认定如下： (一)已完成工程造价如何确认，恒辉公司是否多付工程款。 恒辉公司认为，一审判决认定的工程 违反法定程序的问题。2005年3月23日、2005年8月22日监理工程师通知单和2007年10月30日经建设单位、施工单位、监理单位共同确认的《 ...

代表），职权：行使监督人的监督，签证确认权（有关造价、工期的签证指令、成品半成品的认可、会同监理工程师认可原材料、控制工程款的拨付）；第23条第2款 诉讼中依据六建公司的申请，并征得华亭公司的同意，经原审法院委托徐州公正工程造价咨询有限公司对“河南永城市发展广场B区一标段”工程进行鉴定，其鉴定结论为： ...

，枫叶公司按技改公司已完成工程总造价的80%支付进度款。2、每个节点工程完成10日内，技改公司向四方工程师及监理人员提供结算节点相关结算资料， 抗压强度检验报告》、《混凝土抗压强度检验报告》等工程资料证明施工程序经过了监理工程师的签字检验，施工材料符合要求。而且该工程2006年10月也被洛阳市人民政府 ...