许可证》，用地单位为原告的《建设用地规划许可证》，原告送审的《城市建设管理建筑设计报建送审单》、《预售商品房许可证》，原告企业法人营业执照，设计图纸会审 万元)，基础完成后付款200万元，主体工程期间按进度分期分批付款500万，装饰期间分期分批付款500万元，交楼前一个月内付清全部楼房款项。③单位购买 ...

权要求被告补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件二约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料；停车场管理分固定车位和临时 图纸修改后再办理报建手续。同年11月2日，康王商业城的设计单位广东省建筑设计研究院发函给被告，表示因修改风口及出入口设计，共需时间约110个工作日。 ...

有多方面的原因造成的，许多位置好，装修好、不漏雨的旅馆入住率也不高，难道能说和漏雨有关无人入住只能说明其经营不善，管理无方。5、反诉人以其招待所 的场地，出租给洛阳市工农龙鳞洗浴楼李某使用。第二条约定：乙方承租房屋的建筑面积为2118平方米，房间80余间，场地一个院子(独门独院)结构。第三条约定：乙方 ...

凯美物某东海福苑管理出具给被告的函、2009年9月15日江某区X组织的东海福园业主住房质量问题协调会、照某、重庆零贰叁装饰设计工程有限公司出具的 被告未进行整改；现修复原告房屋需要的装修费用为x元。被告对证据的真实性不予认可。 审理中，被告举示了重庆第八建筑工程公司江某茶园农贸市场项目部出具的情况说明 ...

该用户手册规定单元内电器设施设备按1.37元/千瓦时标准计算。被告表示从未没有收到过管理规约和用户手册，且电费的收费标准是国家规定的，原告无权自行确定电费的收费 不支付租金的情况下，所有租赁部位装修、装饰物及添附物及其残值所有权无偿归原告所有，但原告放弃要求未形成附合的装饰装修物归原告所有的主张，可由 ...

：乙方购买沈阳市皇姑区X路X号翔凤华园第11#1—X层X号房，建筑面积为148.02平方米，认购价为人民币651,288元，定金10,000元须于签署本 和社会公共利益，合法有效。 关于上诉人翔凤公司提出的被上诉人逾期入住的原因是装修施工单位未能按时交工造成的，故逾期交房的赔偿责任应由某饰施工单位负责 ...

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》）；建成后按图纸按东方今典HX号外型及装饰一致（原文误写为“一直”）等。 系统，为２个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自 ...

原审法院查明，2005年2月25日，案外人彭德如（系湖南格塘建筑集团有限公司的董事长)委派代表陈平与湖南长大建设集团股份有限公司签订《项目承包合同》 某签名，但并未加盖湖南长大建设集团股份有限公司公章。 湖南省外事办731餐厅改造的装饰工程由沈波负责施工。 从2005年10月11日至2006年6月6 ...

》，欲证实行政主管部门下发的《接受调查通知书》是针对房屋建筑，而非门面装修； 10、汉京公司装修房屋的费用及其他直接损失的证据，欲证实汉京公司投入的 国泰公司发出《接受城市规划检查通知书》，内容为：你公司在环城东路X号建设的装饰及扩建工程，要求于2006年7月10日前，携带有关用地及建设许可手续到我局 ...

第X号《民事裁定书》，裁定如下：被执行人逢源公司应偿还申请执行人昆明市室内装饰配套公司本金x.15元及利息，该案进入执行程序后，被执行人逢源公司未 还收取押金2000元。2006年1月9日被告逢源公司与北京高能筑博建筑设计有限公司云南分公司签订《房屋租赁合同书》，租赁面积98平方米，租赁期限自2006 ...