三层、十层地板铺设由洁喏公司委托的上海美俊建筑装饰材料有限公司完成；洁喏公司与其他四家装饰公司签订的双包合同与本案无直接关联性，且洁喏公司与该四家 可予采信。洁喏公司所称的地板清洗费用实为地板护理上蜡工程费用，显然与佳融公司承接的地板安装工程也无关联性。原审法院根据现有证据，依法支持佳融公司的诉讼请求 ...

的责任完全应由银河公司承担。银河公司将一楼装修、空调、消防、电梯安装进行分包，造成工程施工脱节，延误工期，其责任应全部由银河公司承担；第二、银河公司 建公司同意将整改工程交付其他建筑公司施工，其支付的费用应自行承担，其上诉请求不予支持。 综上，本院认为，双方当事人签订的《建设工程施工合同》符合法律规定 ...

月X日出生，住XXX，现住XXX，该公司副经理。 申请执行人陕西航天建筑工程公司（以下简称航天公司）申请执行西安市X区房地产开发公司（以下简称临潼地产 1999）第X号《建设工程施工合同》，合同主要约定：由航天公司承包建设小北门商住楼工程，工程范围包括该商住楼的土建工程和安装工程；开工日期为1998年 ...

洛阳市X组农民，现住（略），洛阳虹翔建筑安装有限公司技术员。特别授权代理。 原告刘某、吴某诉被告陈某建设工程施工合同纠纷一案，于2011年7月13日向本院起诉 以x元中标该工程四个标段中的第三标段。被告中标后，将第三标段的部分工程分包给原告刘某、吴某（二原告系合伙关系）。原、被告口头约定，原告要以土地 ...

南村乡政府办公楼，土建工程总承包，合同价款为中标价x元，图纸以外工程如隐蔽工程增加、设计变更等按实际发生额结算。该工程不得转包、分包，否则发包人有权令其 部分：屋面防水层返修工程款x.23元、砖款x元、陈举友事故款x元。3、关于水暖安装工程鉴定部门未进行实地勘验测量，上蔡房产公司没有进行该项工程的施工 ...

1、2、3、X号楼，被告对施工质量全面负责，经原告确定为不合格的安装工程，必须返工重做，原告负责材料供应，被告负责材料验收、卸车、倒运、保管、 3万元。 另查明：2009年7月31日，洛阳灏特装饰工程有限公司与原告签订工程分包合同，后原告又将该工程转包给被告刘某某。 本院认为：原告常某公司与被告刘某某 ...

，所以鉴定费用应由被上诉人自行承担；4、由于被上诉人未付款导致工程停工，所以该工程不是双方约定的建筑工程交工后的最终形态，不存在质量鉴定的前提条件。三、 本院予以采信。质量违约金以及公证、鉴定费3800元等项，双方合同38-1项约定：不准私自转包、分包工程，偷工减料除责令更正外，罚款伍万元整。但经华陵 ...

某约定，被告在甘肃省平凉市承建的××商城三期扩建工程，由被告将部分工程分包给原告施工。承包内容：钢筋制作，对焊，模板制作安装拆除，砼浇筑等。工价：主楼、付 进行了处罚。原告接受被告处罚6次，处罚金额共计x元。 上述事实，有原告提交建筑工程人工费决算单；有被告提交的施工合某、罚款通知及庭审笔录等证据在卷 ...

公司签订了一份电站土建工程承包合同，约定被告将其承包的邯郸市峰峰恒丰钢铁有限公司的电站建设安装工程中的土建工程部分整体分包给原告，工程价款采用总包方式（包工包 ，因被告未提出反诉，本院不予审理。被告安阳县天丰冶金工程技术有限责任公司称凉水池工程是由其建筑完成，因其未提供有力证据予以证明，原告贾某某称是 ...

合议庭对此案进行了审理,现已审理终结. 原审法院查明：2001年中南大学将该校多功能科教楼建筑工程发包给高岭公司承建，该公司组建了高建集团中大项目经理部。2002年9 ，将该科教楼的砖砌、粉灰、砼浇捣、土方开挖及回填、砼管及井盖安装等工程分包给孔某某。 合同签订后，孔某某自行组织人员进行施工。工程完工 ...