门共计价款x元；（二）程某某、陈某某按照木易奇木公司要求的材料和设计施工，并保证制作、安装的质量；（三）付款方式为工程某木易奇木公司验收合格后工程 施工质量；㈢结算方式：1、项目⑴每平方米55元，项目⑵每平方米90元，按实际制作面积结算，2、合同签订后木易奇木公司首付工程某的40%，工程某行一半后再付 ...

30日其与被告林州公司签订的建筑安装工程承包合同一份。证明双方存在合同关系。 2、其自行制作的建设工程决算书三份。证明其施工的工程价款。 3、中原 验收合格后付5%，剩余5%竣工验收后半年内付清。补充条款：最后结算以图纸、设计变更为准。2006年10月，诉争工程竣工验收。施工期间，被告共支付原告工程款 ...

，1、结构工程含基漕清土及室内外回填灰土，回填土场内运输、模板工程、钢筋制作、绑扎砼浇筑养护、砌体构造柱及圈梁、脚手架及主体工程所有工作内容，另包括 (3)乙方不得将所承担的工程转包，否则，甲方有权终止合同，另换施工队伍：(4)乙方应认真按照标准规范、设计和甲方的技术交底组织施工，建立质量控制制度，对 ...

以北京嘉佳美益建材销售部的名义与顺天装饰公司签订室内套装门订购合同，约定由刘某某为顺天装饰公司制作厨房门、主次卧门、小卧门及包过道、窗户、大厅等哑 条、第二百六十二条之规定，判决如下： 被告刘某某退还原告北京中美顺天装饰设计有限公司预付款三千元，于本判决生效后七日内执行。 如果被告刘某某未按本判决指定 ...

了昆仑公寓工程第37次监理例会并制作了会议纪要。该纪要中涉及元昌公司提供玻璃的业务有以下内容： 圆柱玻璃按设计应该选用钢化玻璃，而元昌公司实际 查明以下事实：元昌公司提出12mm厚钢化玻璃门，地上三夹层玻璃门面积不应按合同约定的面积42.05平方米计算，应按实际送货单记载的面积29.114平方米计算， ...

2、∮8圆钢、∮6圆钢。合同签订后，房地产公司支付了工程预付款x元，同年7月23日，双方对工程设计进行了变更洽商，并制作了工程洽商记录。 12日，北京市第一中级人民法院做出“驳回上诉，维持原判”的终审判决，并以“双方在合同当中并未明确约定广告公司要提供产品质量合格证”为理由，对房地产公司所持“广告公司 ...

、施工队为原告所出具的收条7张，证明被告向施工队支付了x元；证据5、被告单方制作的收条2张，证明被告替原告付款6510元，其中包括被告妻子借钱、替原告还钱 。 原、被告在合同中约定，建成后按图纸按东方今典HX号外型及装饰一致（原文误写为“一直”），原告认为，该约定仅说明外观相一致，图纸中设计的外墙面为 ...

简称网库公司）与被上诉人重庆中储货运代理有限公司（以下简称中储公司）定作合同纠纷一案，重庆市九龙坡区人民法院于2008年12月10日作出（2007）九法 期限内的网站设计和制作，并负责网站的日常运行和维护及提供会员服务的费用；合作期限内甲方不得与任何第三方建设同一地区相同的114物流网；本合同签订一个 ...

恢复水、电、消防设施、铝合金门窗主张，提供了由徐州市第二建筑设计院于2000年设计制作的绅士花园小区X号楼相关图纸，尽管该图纸并不完全符合被告王某某停止 单上签字确认。因涉及装修人徐州海峡建筑装潢工程有限公司与被告王某某之间的装修合同利益，故在本案中不宜直接采信以上决算费用。但鉴于鉴定机构因故无法确定 ...

日，但双方没有如期开工，在开工后半个月才是侨信公司提交设计图纸的时间，因此工期顺延符合合同约定，侨信公司不应承担工期顺延的违约责任。侨信公司在2006年 向该院提交双方签订的追加项目协议，但侨信公司向该院提交的由倪某海泰公司制作的装修决算意见可以证明侨信公司在工程施工过程中存在增项和变更项目的事实，该 ...