。 原告铁三设计院工程公司为支持其主张，提交如下证据：1、中段废水处理工程建筑安装承包合同及补充协议，证明铁三设计院工程公司与中牟造纸厂双方约定承包工程的 催要工程款，中牟造纸厂对催要的事实和拖欠工程款x元及利息均签字确认，并分别于2006年10月23日、2008年12月17日回函承诺归还x元及利息； ...

107万元，其中95%款项均是主要承包人谢敬修经办和收取的。7#楼整体施工中90%以上的管理和施工材料、工程验收均是由谢敬修签字办理。这一系列的证据说明谢敬 证明债权没有转让，应当由信阳市浉河区X乡建筑公司为诉讼主体和结算主体。二、工程款已结清的证据充分。2004年11月1日上诉人恒业公司与信阳市浉河 ...

，工期一拖再拖；同时由于原告拖欠民工工资致使建筑施工单位于2004年9月14日停工，并由于原告拖欠项目管理公司管理费用，管理公司于2004年10月28日全面退出 份，两个施工单位及监理单位共同证明工程没有停工，开元公司一直在支付工程款，工程至今仍然在施工过程中，FX幢暂停施工的原因，D1是等待施工图纸 ...

元公司向石林县建设局提交一份《关于石林县X区姜堰建筑施工单位存在问题停工、审某、鉴定的报告》，同年10月13日项目管理公司向开元公司提交一份《关于 《关于拖欠民工工资的情况汇报》，证明被告未支付工程款，拖欠民工工资致使出现打人闹事事件。由于质量问题，被告的项目2004年9月6日前便出现停工现象；十某、 ...

施工及规划等相关合法手续。罗某某因索要工程款未果，遂以张某某拖欠工程款为由提起诉讼，主张“其与张某某签订的《建筑安装工程承包合同》系无效合同，且 的形成背景及付款情况。根据合同第12条关于付款方式中约定：“……房屋修建完工后，甲方支付总价的10%；2004年6月30日甲方支付总造价的25%；2005年 ...

，工期一拖再拖；同时由于原告拖欠民工工资致使建筑施工单位于2004年9月14日停工，并由于原告拖欠项目管理公司管理费用，管理公司于2004年10月28日全面退出 份，两个施工单位及监理单位共同证明工程没有停工，开元公司一直在支付工程款，工程至今仍然在施工过程中，FX幢暂停施工的原因，D1是等待施工图纸 ...

关于拖欠民工工资的情况汇报》，证明被告未支付工程款，拖欠民工工资致使出现打人闹事事件。由于质量问题，被告的项目2004年9月6日前便出现停工现象；十九、 向石林县建设局提交一份《关于石林县东城区秋实小区姜堰建筑施工单位存在问题停工、审查、鉴定的报告》，同年10月13日项目管理公司向开元公司提交一份《 ...

拒绝支付。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求依法判令被告支付拖欠的装饰工某款593225元，并承担本案诉讼费用。 美好家公司为支持自己的诉讼 已采信。 根据以上采纳的证据及双方当事人陈某，本院查明以下事实：美好家公司与杭州假日酒店于2006年10月就杭州假日酒店客房装修签订《建筑装饰工某施工 ...

工程的施工人，被告薛某带领的施工班组从属于福建省长鸿建筑工程有限公司，被告薛某于2004年4月10日将邵三高速公路K74+240至积善大桥头的防护、排某 工程款x元，符合法律规定，本院予以支持。原告诉请被告薛某自2004年8月1日起支付拖欠工程款的利息，但未向本院提交该工程实际交付的日期，故被告薛某 ...

之日后7日内预付20万元，在符合工程总进度的情况下每15天支付总工程款的10%，全部工程竣工验收合格之日付至70%；等等。该合同尾部加盖了“常德市皇冠 处理(处罚)决定，该决定认定，皇冠公司在承建九子商务酒店项目中拖欠民工工资x元，并于2009年2月4日下午送达了(常劳社监罚字[2009]X号)限期 ...