差原告工程款74228元。 反诉原告某某公司反诉称:双方于2008年9月16日签订的建设工程施工合同约定了“承包人某约应承担发包人某切经济损失，承担总工程款3%的 的内容，是某某公司要求鉴定机构鉴定的，按照规范，挖孔桩护壁钢筋不应该做，在实际施工时，监理单位是认可了的，因此，此项费用17677.16元 ...

并按期完成了合同内及合同外变更的工程项目。2008年5月15日，原告及工程监理人员依据在施工中被某的工程变更令，原告、被某、施工监理单位 南通惠高速公路有限公司。商周高速公路已于2006年12月15日建成通车。原告承建的房屋建设工程已投入使用。在审理中原告认可质量保证金应以惯例按保修期两年计算。 原审 ...

支持。原审法院根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事 公司作为法定纳税义务人，应该承担该营业税。4、路盛公司应承担因其施工违反规范规定导致的业主罚款40万元，原审判决对此不予认定错误。5、原审判决关于 ...

公司（以下简称雄新路桥）因与被申请人云南路桥股份有限公司（以下简称云南路桥）建设工程合同纠纷一案，不服河南省信阳市中级人民法院（2008）信中法民终字第 路基施工过程中按技术规范超挖路基68公分应计算工程款问题。对于该项请求雄新路桥已在原审中申请原审法院调查取证，阿深高速公路新县段监理代表处出具的一份 ...

代理人陈某文，陕西海普律师事务所律师。 原告福建隧道公司与被告新疆路桥公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 出场，福建隧道公司必须服从。福建隧道公司应自觉接受新疆路桥公司及其上级部门、监理和指挥部的检查、监督，按新疆路桥公司的整改措施进行整改，整改落实后及时 ...

某名，湖南水总公某亦未确认。2009年1月12日，双方以及监理单位、五岭公某召开建设工程（结）算协某会议。会议确认九条意见，对以下三条意见未确认 某者赔偿损失等违约责任。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人某当根据施某图纸及说明书、国家颁发的施某验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人 ...

合同规定的进度施工，在规定的工期内未完成施工任务，也没有按国家规定的操作规范进行施工操作，没有作好相应的施工准备工作，导致厂房A/16轴框架柱及9至 有关工程事宜及负责现场签证；2、指定上海光启建设监理有限公司为该项目的工程监理单位。2007年4月25日，原、被告双方签订的施工临时用水用电交接单。同日 ...

；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程预算书。招标文件第一部分投标须知招标范围：施工图纸土建部分（不 刷底子、刷防水聚氨脂等）共51天。天宇建设公司施工期间，永阳置业公司曾向工程监理单位发出《建设单位工程通知单》和《工程变更单》，附有对工程的施工方法 ...

；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程预算书。招标文件第一部分投标须知招标范围：施工图纸土建部分（不 刷底子、刷防水聚氨脂等）共51天。天宇建设公司施工期间，永阳置业公司曾向工程监理单位发出《建设单位工程通知单》和《工程变更单》，附有对工程的施工方法 ...

质证后，恒升公司在本院指定期间，补充提供以下证据：1、新乡市城市规划管理局建设工程规划许可证，证明恒升公司已办理相关手续；2、恒升公司与河南省新乡市 由于该项目业主安排施工并支付工程款”。本院认为，该结论是河南省工程监理中心第六监理部、河南博汇工程顾问咨询公司依据恒升公司的单方委托作出的，且缺乏其他 ...