规定交房条件，对在此之前因施工队不配合而造成的延期交房深表歉意，并决定对已购房业主按合同规定延期交房应有公司补偿款给予100％的补偿，请持合同到 就应当知道其权利受到侵害，其要求开发商支付违约金的请求权随即发生。但因于某某、新中基公司2003年11月26日就延迟交房签订协议书约定：自乙方(于某某)所购 ...

规定交房条件，对在此之前因施工队不配合而造成的延期交房深表歉意，并决定对已购房业主按合同规定延期交房应有公司补偿款给予100％的补偿，请持合同到 就应当知道其权利受到侵害，其要求开发商支付违约金的请求权随即发生。但因于某某、新中基公司2003年11月26日就延迟交房签订协议书约定：自乙方(于某某)所购 ...

退房，造成某某司损失重大，截至2010年1月25日，某某司已向购房户支付延期交房违约金140.0658万元。 因装修工某结算款余某为（略）.43元，应扣 费用；5、因防水工某存在问题造成房屋漏水，某某司在某某司退场后向购房户交房前再次委托其他装修公司对防水工某进行整某，某某司委托具有资质某检测单位进行 ...

（原审原告）××××公司。 委托代理人赵××。 委托代理人陈××。 上诉人党某因物业服务合同纠纷一案，不服西安市X区人民法院（2010）新民一初字第X号民事判决 后，党某不服，提出上诉。认为××公司系房地产开发商的子公司，该房地产开发商延期交房两年多，故××公司向业主交房时口头承诺，免收第一年物业费， ...

X号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房属于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[2007 主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市X路等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是 ...

号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房属于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[ 主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是能够成为影响 ...

号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房属于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[ 主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是能够成为影响 ...

X号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房某于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[ 责主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房某免责事由。市X路是商品房某发中的一个重要的配套设施，确实是能够成为 ...

号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房属于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[ 主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是能够成为影响 ...

号文件改变了以前工程竣工验收无需通过消防验收的政策，主张验收政策的改变导致其延期交房属于合同第八条第二款第3点约定的免责条件。本院认为，南建质监字[ 主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是能够成为影响 ...