硅谷兴业公司，已完成了施工合同约定工程量的55%，要求硅谷兴业公司依据合同约定按期支付工程过半工程款，并明确告知硅谷兴业公司如不能按期给付工程款，我公司将 不按时共合同约定按时付款，是合同的违约方，北辰园林公司所承包的工程竣工时间应当相应顺延。《已完工程量报告》证明对象：证明北辰园林公司至2008年 ...

证明黎阳房地产公司书面通知日立公司，因黎阳房地产公司楼层井道设置修改，要求日立公司安徽分公司根据其修改内容对安装现场作相应调整，从而影响电梯安装完工 证明日立公司乘客电梯和扶梯安装告知申请时间、质某技术监督部门批准时间。 2、验收报告，证明日立公司供应的乘客电梯和扶梯竣工验收情况。 通过当事人举证、质 ...

的真实性进行鉴定，对恒万公司的证明目的有异议。 5、竣工验收备案表，证明X号楼通风工程的准确竣工时间是2006年6月23日。志者公司对证据没有异议。 关系，志者公司无法自己知悉和要求长安公司向恒万公司拨款，现恒万公司又未提供证据证明其于志者公司提起本案诉讼两年前的期间内告知长安公司的最后付清款项时间 ...

年6月，不能证明竣工时间是2006年6月26日。 第十六组证据：1、被告《关于启用文化中心阶梯报告厅的函》，2、告知函。欲证明县文化中心 打松木桩工程量9228.60元（经取费结算,工程造价为9608.23元），监理工程师明确要求施工单位按照施工组织设计施工，不应计算；（5）人工挖沟槽、基坑、运土方 ...

未完消防工程进场施工的函》，证明2008年4月16日，应云南财经大学的要求六建司就未完消防工程进行施工。 十二、昆明市建筑工程消防行政许可申报表，证明 的消防通风（排烟）工程是否属于六建司的承包施工范围，以及第五标段建设工程竣工时间的问题。 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定：“建设工程 ...

未完消防工程进场施工的函》，证明2008年4月16日，应云南财经大学的要求六建司就未完消防工程进行施工。 十二、昆明市建筑工程消防行政许可申报表，证明 的消防通风（排烟）工程是否属于六建司的承包施工范围，以及第五标段建设工程竣工时间的问题。 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定：“建设工程 ...

明确告知贵公司工程已完工，贵公司签收该书，告知贵公司进行工程验收。后又向贵公司的工商注册地发出工商通知，要求进行竣工验收但被退回，且贵公司已把部分 亿华公司在发包人欠付工程款范围内承担连带责任。 二、工程价款利息的起算时间的确定。原告陈某某与被告双龙公司关于利息的支付没有约定，根据最高人民法院《关于 ...

29天。2003年11月21日，双方在重新确定工程最后竣工时间为2003年12月10日后，石化研究院要求对网架一、网架二吊顶标高下降15ｍｍ，同时对全部网架 月28日，石化研究院给六十八工程处发出关于尽快进行网架工程变更洽商部分商榷的告知函，称网架工程注册商部分共24项，监理公司对其中15项洽商进行了 ...

没有证据证明X号楼桩基偏移是由于答辩人的过错造成的质量问题，被答辩人要求答辩人支付工期违约金67,000元、赔偿桩基偏移纠正费141,500元的诉求同样 通过备案验收达到质量标准6个月后，双方办理决算手续，中间交工工程的范围和竣工时间，根据实际情况双方协商。该合同另附补充条款，采取按进度付款方式：地面 ...

药用包装有限公司名称陆续变更为华美公司、华美集团公司。医药包装公司并未将公司改制情况告知债权人工程分公司，并在2005年、2006年原一、二审期间向法院提交的 超过请求保护民事权利的两年诉讼时效期间；四、一审判决对保修抵押金数额和竣工时间的认定，违背双方合同的约定和当事人意思自治的原则。请求：改判华美 ...