为22O天，以甲、乙双方签订合同的第三天开始计算工期。2、由于甲方原因造成工期延误则工期顺延。八、工程结算：1、土建工程按99定额计算直接费 ：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致 ...
//www.110.com/panli/panli_30090247.html -了解详情
主厂房、压力管道土建工程施工承包合同》第二条约定：“工期延误：对以下原因造成的竣工日期推迟，经甲方（Y）代表书面确认，工期相应顺延。（1）非乙方（X）原因 了总工程量的2"3，工程尚未完工，X却将承建工程的项目部解散。因X的违约行为，导致Y的合同目的不能实现，故一审法院据此解除双方签订的合同符合法律 ...
//www.110.com/panli/panli_38280676.html -了解详情
两台人行道电梯及无机房电梯从本协议签订付款之日起50日内安装、调试完毕，延误工期按原合同违约条款执行。双方实际上对人行道电梯和无机房电梯的安装调试的违约 被告第一项反诉请求：双方2008年4月2日合同第9.1条约定，如因甲方原因全部或部分解除合同，乙方不退还定金。结合双方合同其他条款规定，并没有关于 ...
//www.110.com/panli/panli_23084099.html -了解详情
6日分两次将550000元履约保证金电汇至学校帐号。五、通用条款中约定工期延误，工期相应顺延的条件：发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不 的报告”显示，因发包方原因导致开工延后，后在施工过程中由于新乡学院承诺资金未能及时兑现，所以材料供应商停止供应建筑材料，已给该公司造成了工期拖延，为此， ...
//www.110.com/panli/panli_109767.html -了解详情
计量拨款后一周内先期付给乙方10%，剩余5%延期一月支付，另5%作为质量保证金。甲方应在乙方计量帐单递交后28天内，向乙方支付计量价款。” 其他事实与原审 ，工期延误达1年零8个月。中原公司上诉认为导致工期延误的原因是通达公司不按时支付工程款，这就涉及到工程计量款是否迟延支付的问题，对此问题上，双方的 ...
//www.110.com/panli/panli_239663.html -了解详情
的经济损失，前提是提货前必须按合同付清每一批加工费，由天气原因引起工期延误，由甲乙双方签字认可，工期顺延。”后双方于2010年4月4日进行结算，致诚公司 发生设计变更，应及时书面通知乙方，并由甲方承担因此发生的费用及关键线路上延误的工期”。显然，增加加工量是事实，因此导致的延期交货责任也应当由四建公司 ...
//www.110.com/panli/panli_40815775.html -了解详情
返工费用(如须补桩等补救措施费用)，并赔偿因此给甲方造成的经济损失，因乙方原因延期交工一天，向甲方支付违约金1000元。6、开工前及时提交施工组织 3款约定，延期交工一日，应支付违约金1000元，故建工集团应承担工期延误违约金136000元。二、因建工集团桩基工程延期，造成亨立集团整个工程施工向后顺延 ...
//www.110.com/panli/panli_39031648.html -了解详情
。乙方应及时支付工程款给承建方，由此所造成的损失全部由乙方负担，若因乙方不及时支付工程款等原因导致甲方参加诉讼的，由乙方承担全部经济责任并赔偿由此给甲方造成的 不审’’的原则，“诉而不审、不诉却审”。一审判决中，对于各方诉称的工期延误的焦点、谁应当对规划局勒令停工承担责任、高阳路改造、新老合同变更应否 ...
//www.110.com/panli/panli_255011.html -了解详情
了《湖南XXXX天锐、天骄焊装线预验收纪要》，该纪要载明由于XX公司的原因导致夹具设备制作的时间延期，预验收工作改为在XXXX公司现场进行，经试车， 。二、一审认定设备已通过预验收，上诉人应当支付40%的货款错误。由于被上诉人延误工期，XXXX公司持异议，所以才将交货地点由合同约定的青岛变更为长沙，由 ...
//www.110.com/panli/panli_28836375.html -了解详情
合同第六条规定“如遇台风、雨天人力不可抗拒等因素确实无法施工的，工期顺延，以上原因要经过甲方代表签字确认”，刘国庆、林拼全认为工程延期系天气和改装图纸 支持。综上所述，原审根据本案实际情况，酌定刘国庆、林拼全赔偿新远公司因工期延误的违约金100,000元并无不当，但判决刘国庆、林拼全承担违约金的利息 ...
//www.110.com/panli/panli_24732639.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务