某建公司直接突破合同相对性的可能。 根据最高人民法院编著的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释理解与适用》第218页第2行的论述，承包人 向某建公司要求付款的权利。 《理解与适用》一书认为实际施工人直接起诉发包人必须满足两个条件：一是实际施工人与承包人之间合同无效；二是实际 ...
//www.110.com/ziliao/article-531343.html -了解详情
人丰润公司在工程完工未经过竣工验收的情况下投入使用，应视同竣工验收合格。被上诉人作为实际施工人请求参照合同约定支付工程款，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工 违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 ...
//www.110.com/panli/panli_3254915.html -了解详情
不规范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费， 被告提起诉讼。第二十六条规定：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包 ...
//www.110.com/ziliao/article-154519.html -了解详情
复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认”。十、截止正岩公司起诉，新乡学院从2004年4月27日起至2006年5月26日止陆续支付工程款 违约。综上，虽正岩公司实际施工工期超出合同约定的天数，但依照双方通用条款中约定工期延误、工期相应顺延的条件：发包人未能按约支付工程预付款、进度款， ...
//www.110.com/panli/panli_109767.html -了解详情
差额款65606.66元；3、承担赔偿周材(脚手架钢管及扣件)、设备租赁等实际损失费4728751.8元；4、赔偿因工程停建后,未完成工程的临时设施费61861. 支付工程款（进度款），双方又未达成付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。”通用条款35.1条二款规定，双方在 ...
//www.110.com/panli/panli_66590.html -了解详情
、内容真实，结论准确，本院予以采用。但采用并不排除人民法院根据当事人的争议和实际情况，就鉴定机构职责范围外的其它争议事项应用法律方式进行调整。出庭证人所 按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。”通用条款35.1条二款规定，双方在 ...
//www.110.com/panli/panli_14323.html -了解详情
九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效”。本案中，黄某代表某某建筑 解释》第二十六条第二款规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以 ...
//www.110.com/panli/panli_45909700.html -了解详情
第三建筑工程有限公司桂林分公司、南宁前进建筑安装工程有限公司、桂林市第七建筑工程公司均起诉到法院。由于被告天骄公司严重违约，且经营资金出现严重困难，已无能力继续履行 偿；第44.2款约定：发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。专用条款第 ...
//www.110.com/panli/panli_38106864.html -了解详情
的名义同华新水泥股份有限公司签订《华新水泥股份有限公司郴州4500T/D熟料生产线厂区围墙工程施工合同书》。被告彭文彬、彭文彪、欧阳石清以被告郴州市第一建筑 发生的工程量。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加 ...
//www.110.com/panli/panli_34142222.html -了解详情
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条之规定，合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程 ，该工程安泰公司没有依约将竣工工程交付，对已完工程款没有约定，以起诉计算支付工程款利息的时间是正确的。3.关于诉讼费和鉴定费承担的比例，属法院 ...
//www.110.com/panli/panli_20694600.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务