两年多。而且法律法规没有对购房业主收取房产测量费的规定，楼盘测量是对开发商的收费。况且被上诉人也在其售楼宣传广告资料中注明“除楼价外不收任何费用 市级文物保护单位等问题而一直未能进行改造工作，造成一期工程逾期办理规划验收而使讼争房产逾期办妥房地产权证，可见，迟延办证非被上诉人自身原因所致，原审法院据此 ...
//www.110.com/panli/panli_42615.html -了解详情
作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_42518367.html -了解详情
作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_42518183.html -了解详情
作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_42517736.html -了解详情
作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_42517012.html -了解详情
，本院确认以下法律事实：被告是防城港市行政中心区滨海路侧“欧景蓝湾”楼盘的开发商。原告范明富、何深水于2008年10月19日与被告签订《商品房买卖 支付已交付房价款万分之二的违约金；出卖人应当在商品房交付使用后600日内办理产权证。合同签订当日，两原告支付给被告房屋首付款137962元，同年11月21 ...
//www.110.com/panli/panli_42490742.html -了解详情
作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_40252631.html -了解详情
的诉讼，造成法院判决的丧失权威性，也会增加不必要的诉累。故此种情况下，诉讼时效应从开发商办理了所有验收手续，将房屋交付答辩人后，在具备可以办理房证的 。洛阳嘉禾公司未按合同约定时间交房和办理产权证，属违约行为，应承担违约责任。关于上诉人洛阳润峰公司上诉称其不应承担逾期办证违约金的上诉理由，因古**是于 ...
//www.110.com/panli/panli_37826903.html -了解详情
的诉讼，造成法院判决的丧失权威性，也会增加不必要的诉累。故此种情况下，诉讼时效应从开发商办理了所有验收手续，将房屋交付答辩人后，在具备可以办理房证的 。洛阳嘉禾公司未按合同约定时间交房和办理产权证，属违约行为，应承担违约责任。关于上诉人洛阳润峰公司上诉称其不应承担逾期办证违约金的上诉理由，因李**是于 ...
//www.110.com/panli/panli_37826270.html -了解详情
能根据合同约定和法律规定取得并出示拟交付房屋的《建筑工程竣工验收备案证》，买受人有权拒收该房屋，由此产生的逾期交房的违约责任由 判决摘要][诉讼请求] 购房人要求开发商承担办理权属证书的义务。[一审判决理由] 关于原告主张要求被告履行办理房屋权属证书义务一节，被告只有交付具备办理产权证条件的相关手续的 ...
//www.110.com/ziliao/article-329568.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务