失公平。综上，被告认为原告诉讼请求已超过诉讼时效期限，且原告已办理房屋产权证，未发生实际经济损失，因此，应驳回原告的诉讼请求。3、根据双方商品房合同 办理土地证分证预登记备案的时间。原告没有证据证明现有法律、法规有强制房地产开发商办理预售房屋土地证分证预登记备案的规定，因此，在原告没有证据证明被告有怠 ...
//www.110.com/panli/panli_3829224.html -了解详情
本院依法缺席审判，现已审理终结。原告诉称：被告系位于上海市××区××路××弄××小区之开发商。2006年11月28日，原、被告签订《房地产预售合同》，约定原告以 书》之日起60日内，由双方依法向××区房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。合同签订后，原告向被告付清 ...
//www.110.com/panli/panli_303628.html -了解详情
本院依法缺席审判，现已审理终结。原告诉称：被告系位于上海市××区××路××弄××小区之开发商。2007年6月10日，原、被告签订《房地产预售合同》，约定原告以 书》之日起60日内，由双方依法向××区房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。合同签订后，原告向被告付清了 ...
//www.110.com/panli/panli_303587.html -了解详情
证明顺成房产公司绿茵花园一期商品房未办理竣工验收备案手续，顺成房产公司骗取房地产证，补办质量鉴定，其行为应当受到查处。8、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工 请二审法院驳回上诉，维持原判。被上诉人在二审诉讼期间提交以下新证据：1、房地产权证1份，证明李德强是绿茵花园122幢别墅业主之一，其所购买的房屋 ...
//www.110.com/panli/panli_58321.html -了解详情
的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。因迟延办证的违约责任合同己明确约定，该约定不违背法律规定，且约定在房屋交付使用后720日内未取得房地产权属 ...
//www.110.com/panli/panli_24980.html -了解详情
的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。因迟延办证的违约责任合同己明确约定，该约定不违背法律规定，且约定在房屋交付使用后720日内未取得房地产权属 ...
//www.110.com/panli/panli_24978.html -了解详情
的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。因迟延办证的违约责任合同己明确约定，该约定不违背法律规定，且约定在房屋交付使用后720日内未取得房地产权属 ...
//www.110.com/panli/panli_24965.html -了解详情
的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。因迟延办证的违约责任合同己明确约定，该约定不违背法律规定，且约定在房屋交付使用后720日内未取得房地产权属 ...
//www.110.com/panli/panli_24955.html -了解详情
的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。因迟延办证的违约责任合同己明确约定，该约定不违背法律规定，且约定在房屋交付使用后720日内未取得房地产权属 ...
//www.110.com/panli/panli_24953.html -了解详情
被告肯德基公司签订的租赁合同合法有效。当时华诚公司作为出租房屋的开发商，拥有该涉案房屋的所有权，出具书面的《同意出租证明》授权被告大上海城公司将 诚房地产开发有限公司于2010年4月11日前为原告陈永林办理096号、097号两套房屋的房屋产权证。本院据此制作（2009）管民初字第1479号民事调解书。 ...
//www.110.com/panli/panli_39473261.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·房屋产权证开发商逾期未办...
- ·法院决定受理通知书
- ·申请检察院监督法院执行程...
- ·无证驾驶道路交通安全法
- ·解除劳动合同后公司不给人...
- ·如果他没钱还怎么办
- ·劳动合同与劳务合同
- ·对方全责赔付问题
- ·房屋拆迁安置补偿合同纠纷
- ·物业管理费问题
相关搜索