协议书约定：“由七局一公司承包富邦公司位于洛阳市王城路与纱厂路交叉口，洛阳皮世界商贸城设计图纸中的所有土建、安装工程内容。合同工期138天，自2004年 建筑工程执行《河南省建筑工程预算定额》（95版）《河南省建筑工程预算定额》（装饰手册），安装工程执行《河南省安装工程单位估计表》（97版）及相应配套 ...
//www.110.com/panli/panli_109792.html -了解详情
在施工过程中，根据查明的事实，有因被告盈嘉公司销售原因要求原告新桥公司暂停施工，也有因被告盈嘉公司设计变更原因造成工期延误。尤其是2002年2月21日 各种客观事实，被告盈嘉公司以原告新桥公司未按合同约定的竣工日期完工，理由不充分，本院采纳鉴定部门的鉴定结论，即原告新桥公司承包施工的项目未工期延误。 ...
//www.110.com/panli/panli_78850.html -了解详情
％(400万元)，基础完成后付款200万元，主体工程期间按进度分期分批付款500万，装饰期间分期分批付款500万元，交楼前一个月内付清全部楼房款项。③单位购买 1992年9月前被批准立项，且已委托江门市建筑设计院设计，并与广东省第七建筑工程公司签订施工合同，同年9月进行报建，蓬江区建设局(即江门市郊区 ...
//www.110.com/panli/panli_59999.html -了解详情
对海珠区江南西111号中油酒店1－3层进行装修。工程设计由上诉人负责，经原审第三人中企公司审核并同意后方才可以动工装修。上诉人按设计的 ，判决如下:驳回上诉，维持原判。二审案件受理费19712元，由上诉人广州市一德富装饰工程有限公司负担。本判决为终审判决。 审判长粟晓晶 代理审判员赵卓丰 代理审判员江 ...
//www.110.com/panli/panli_45983.html -了解详情
。铁十五局每延期一天按决算总额1‰罚款，如遇不可抗拒的自然灾害，大的设计变更使整个工程无法进行时，应考虑工期相应顺延，工程质量应达到国家验收标准，否则应 包料的形式包给姜堰公司，工程承包范围为土建、装饰、室内水电暖安装及铝合金玻璃幕墙。姜堰公司参与铁十五局与建设单位关于材料分工合同的协商，并按分工合同 ...
//www.110.com/panli/panli_27978.html -了解详情
建筑面积12712.2平方米；承包范围：以现有施工图设计为准的建筑、结构、给排水、电气照明、弱电、暖通、室内外装饰装修；合同工期：2005年3月 间断停工97天，并据此索赔停工损失费202157.15元。李孟祥经与大城公司核算，双方于2008年12月25日确认“停工损失及其他各项补偿199000元”， ...
//www.110.com/panli/panli_38533034.html -了解详情
：“为了推进项目尽快建成，在我方与你方未签订正式合同并办交土地使用证等手续给你方之前，贵公司可先进行设计，同时也可以一边施工建设一边办理报建以及其他相关手续 被告天骄公司签订《建设工程施工合同》一份，合同约定由原告承包被告天骄公司开发的8＃、10＃标准厂房的建筑、装饰、水电安装、消防、防雷及相关工程（ ...
//www.110.com/panli/panli_38106864.html -了解详情
在解除合同中约定双方的债权债务包括结算等事项由田xx承担。世纪长兴公司已退出原合同关系，新的债权债务人田xx取代了原债权债务人的关系，承继了新的债权 祥盛世住宅2号至6号楼。工程承包范围：土建、装饰、给排水、采暖、电气工程以及除了消防、电梯、空调工程以外的图纸设计中的所有工程项目。开工日期为2007年 ...
//www.110.com/panli/panli_30669596.html -了解详情
，要求承包方承担赔偿房屋维修费用，是合同的违约责任纠纷，还是侵权之诉？ 【案情简介】： 被告三（某公司）将涉案的厂房承包给被告二（某集团公司的分公司）、 经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总 ...
//www.110.com/ziliao/article-343194.html -了解详情
建设项目，在建设阶段必须组建项目法人。项目法人可按公司法的规定设立有限责任公司和股份有限公司，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务 并调整发包人与受托地质工程单位之间关系的依据。设计合同实际上包括两个合同，一是初步设计合同，即在建设工程立项阶段承包人为项目决策提供可行性资料的设计 ...
//www.110.com/ziliao/article-348439.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务