买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...
//www.110.com/panli/panli_51204.html -了解详情
买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...
//www.110.com/panli/panli_51189.html -了解详情
月30日前将康王商业城交付给原告使用。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于延长工期申报说明，证明由于出入口及风口的变动对原 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...
//www.110.com/panli/panli_48468.html -了解详情
交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门检查， 原告没有提供了广州市越房房地产价格评估有限公司的资质证书。原审法院认为，原、被告签订的《商品房预售合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定 ...
//www.110.com/panli/panli_48408.html -了解详情
商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于延长工期申报说明，证明由于出入口及风口的变动对 合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华 ...
//www.110.com/panli/panli_48406.html -了解详情
商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于延长工期申报说明，证明由于出入口及风口的变动对 合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华 ...
//www.110.com/panli/panli_48404.html -了解详情
第二十九条、《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》第十七条和《建设工程安全生产管理规定》第二十八条的规定，导致“武宣589”轮船员不能判断船舶 进行调查，制作调查笔录1份。本院向广州市黄埔穗海技术服务中心进行调查，制作调查笔录1份，并提取以下证据：1、技术合同登记表1份；2、银行进帐单1份 ...
//www.110.com/panli/panli_22252.html -了解详情
买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...
//www.110.com/panli/panli_51434.html -了解详情
买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...
//www.110.com/panli/panli_51236.html -了解详情
买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...
//www.110.com/panli/panli_51203.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务