作为投资，原告负责具体建设，2003年9月2日与被告宏大公司签订建设工程施工合同，由宏大公司承建徐州市杨庄2号职工住宅楼，工程内容为土建、水电安装 。江苏省高级人民法院经审理认为，对造成诉争工程工期延误宏大公司也难免其责，但主要原因还是在于东方建材厂没有及时领取施工许可证，故东方建材厂应承担主要责任， ...
//www.110.com/panli/panli_286944.html -了解详情
公司，惠源公司第四分公司与原告所订的施工协议，我公司一概不知。二、因原告违约造成工程延期，给我公司造成了负面影响，原告应负违约责任。三、 ：“合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还”；《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释〉》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程的 ...
//www.110.com/panli/panli_285179.html -了解详情
基线尺寸所致。该调整行为是经张书振同意的，所以造成轴线倾斜的责任在张书振。张书振认为在施工中，陈德召没有严格履行包工包料的约定，使用 实际完成工程价款应通过司法鉴定才能确认。二、原审法院仅依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，认为只要发包方已实际使用，就 ...
//www.110.com/panli/panli_268987.html -了解详情
提起反诉为由判决要求原告支付全部工程款。要求判令被告赔偿原告因其施工质量不合格给原告造成的经济损失200万元并承担诉讼费用及其他费用。 被告多健康公司辩称 的真实性、合法性、关联性不持异议，工程质量达到国家标准，提出十年保证期是对涂料施工部分，根据现场勘查，是因原告内部质量引起的局部龟裂等；对判决书无 ...
//www.110.com/panli/panli_207447.html -了解详情
1 340 000元；4、购进钢材、钢管、扣件总价款379 713元，减去施工已使用金额（含人工费）20 698.15元，剩余363 154.48元的钢材全部 76 500元。原告于2007年9月1日将所租赁的机械设备撤离施工场地，造成2台320挖土机、2台160推土机、12台汽车窝工损失共计896 ...
//www.110.com/panli/panli_206320.html -了解详情
，致使安徽巢湖民工围堵市政府；2005年7月，该项目部因拖欠农民工工资27万元，造成180人到秦皇岛市政府上访；同年12月农民工再次到市政府上访。为此，秦皇岛市劳动和 左右省建工集团与建设方达成结算协议，严重侵犯了蔡华武作为实际施工人的经营自主权，造成了工程款结算中难以弥补的损失。省建工集团与蔡华武均 ...
//www.110.com/panli/panli_186040.html -了解详情
厂房、办公楼以及配套水路等建设工程发包给洛阳事通公司，由洛阳事通公司进行施工建设。该合同总则工程总造价分项罗列，其中厂房428元/ｍ2×2072.39ｍ2= 不验收，视为工程验收合格。工程竣工验收后，甲方方可使用。若因乙方原因造成的质量缺陷由乙方无偿保修。第十条违约责任乙方责任约定：工程质量不符合设计 ...
//www.110.com/panli/panli_185958.html -了解详情
（以下简称六建公司）与被上诉人隆回新城房地产开发有限公司（以下简称新城公司）建设工程施工合同纠纷一案，湖南省隆回县人民法院于二○○六年九月二十九日作出（2006）隆民 履行合同或履行合同不符合约定，所应承担的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或应当预见到的因 ...
//www.110.com/panli/panli_168562.html -了解详情
机械超期使用台班费为1296678元。 原审法院认为：新兴公司与市公路局签订了“施工合同协议书”及“合同谈判纪要”，双方均应按照诚实信用、公平合理的原则，全面 、拆迁、清除障碍物属业主义务，由于未能及时拆迁清障造成开工延误，进而造成冬季气候影响路基施工，其后又多次停工，直至工期延误，市公路局作为业主应 ...
//www.110.com/panli/panli_109789.html -了解详情
》中的合同价款是参照三类取费标准确定的，但在施工过程中，由于图纸变更而增加了地下室，造成四建公司所施物资办公大楼工程的总层数及总面积 公司也再未提交购买混凝土发票和其他证据，证明地下室±0.00以下实际全部采用商品混凝土施工，地下室商品混凝土工程量应当认定为479立方米。四建公司对恒辉公司计算的混凝土 ...
//www.110.com/panli/panli_107030.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务