得部分标段，平顶山中亚路桥建设工程有限公司中标后又将部分路段转包给平顶山市公路工程公司施工，2004年9月29日，刘松献以其父刘刚的名义与平顶山市公路工程 松献。平顶山市公路管理局作为业主，没有将其工地上的附属物赔偿到位，造成当地群众阻挡施工，刘松献垫付的赔青款2600元，应由平顶山市公路管理局支付给 ...
//www.110.com/panli/panli_32245445.html -了解详情
资质的证据。原判认为，中石化巴陵分公司与长沙铁路建设有限公司所签《建设工程(维修项目)施工合同》合法有效。长沙铁路建设有限公司将所承包的中石化巴陵分公司化肥事业部雨污分流污水 是敖国平请人抢修并支付抢修费用，加之敖国平不能提供系胡志坚造成消防水管破裂的证据及消防水管破裂后其是受胡志坚委托请人抢修的证据 ...
//www.110.com/panli/panli_31923266.html -了解详情
需医药费和手术费11560元，以上8项合计105569.58元。本院认为：被告杨金元承包施工过程中致人损害，被告杨金元应当承担赔偿责任，被告三优华邦公司作为房地产 辉 附法律条文：《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用； ...
//www.110.com/panli/panli_30363975.html -了解详情
人莆田涵江医院与被上诉人福建省涵城建设工程有限公司（以下简称涵城建公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服莆田市涵江区人民法院（2010）涵民初字第2504号民事判决 施工的基坑支护工程费用应包括在合同价中。因施工难度和施工自然条件局限，造成技术复杂程度增加，导致要求基坑支护设计产生的费用，应包含在固定价 ...
//www.110.com/panli/panli_29868493.html -了解详情
，被告构成违约与侵权，给原告造成了巨大损失。因此，原告请求法院：1、解除与被告在2008年期间签订的二份建设工程施工合同。2、判令被告返还原告 （摘要）、被告的“民事诉状”、被告给原告的传真件，以上证据佐证被告擅自进场粗暴施工，违反合同约定及其规范要求并明示不履行合同、而且对进场的时间说法前后矛盾； ...
//www.110.com/panli/panli_29424156.html -了解详情
，故不予采信；《价格鉴定结论书》可以证明如果被告宾馆迟延开业10天，会造成被告营业损失24076.30元、租金损失7372.30元，但不能证明是因原告造成 、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定：当事人对欠付工程 ...
//www.110.com/panli/panli_29082789.html -了解详情
《工程造价审计报告书》，该审计报告是由法院委托具有审计资质单位的专业人员依据建设施工协议、现场勘察记录、双方提供有关资料、相关文件所作出的审计结论，法院予以采纳。 将所涉工程交付曾＊＊构成违约，但曾＊＊在施工过程中变更设计图纸、改变房屋结构对施工进度也造成影响，可相应减轻＊＊建筑公司的违约责任。另双方 ...
//www.110.com/panli/panli_27237934.html -了解详情
有限公司厂房工程中部分钢结构工程分包给蓝天公司，双方签订合同及协议书，此后蓝天公司施工，天工集团支付工程款100万元，后因南阳市政府该业主重新规划了工业用地，把 蓝天公司包工包料按图施工，自负盈亏。四、天工集团未能按合同约定履行自己的责任，除工期顺延外，还应赔偿蓝天公司由此造成的实际停工窝工损失，赔偿 ...
//www.110.com/panli/panli_26759489.html -了解详情
《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)（以下简称《解释》 四)发包人按照过错承担相应的民事责任根据《解释》规定，因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。(五)收缴当事人已经 ...
//www.110.com/ziliao/article-331222.html -了解详情
的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。为了保证工程的正常进行，乙方 购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确（＋/- 5-10%）的所需 ...
//hetong.110.com/hetong_11801.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务