应受法律保护。 二、被告未能在合同约定的时间内向原告交付房屋构成违约，应承担违约责任。 在合同中，双方约定的交房时间为2006年12月31日前，但直至 ，被告也就无法提供已通知过原告的有关证据。 四、关于违约金的计算方法。 按照合同约定的违约金计算方法，被告应支付逾期交房违约金：×元（总房款）*×天( ...
//www.110.com/ziliao/article-528079.html -了解详情
亦未提供、出示缴纳物业维修基金凭证等符合房屋交付条件的证明文件，故由此造成的逾期交房的违约责任应由被上诉人承担；本案系争房屋存在多处质量问题， 约定，被上诉人理应承担有线电视安装费。故请求二审法院撤销原审判决，支持上诉人在原审中的诉讼请求。被上诉人绿庭公司辩称：原审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。经 ...
//www.110.com/ziliao/article-492652.html -了解详情
否则应承担违约责任，赔偿违约金，除非出现约定的免责事由或者不可抗力。一些开发商出于不想赔偿违约金的目的，在约定的交房时间之前或者之后将未竣工验收、消防验收合格的房屋交付 在此之前即使购房者在《房屋交接单》《买受人声明》上签字亦不能视为有效交房，故房开商应承担逾期交房的违约责任，即向购房者赔偿违约金。 ...
//www.110.com/ziliao/article-960833.html -了解详情
案涉房产，原告按照双方约定支付购房款，原告自1999年初一直使用案涉房产至今，因开发商的原因案涉房产没有办理产权登记。 后原告得知案涉房产已登记在赵六名下， 100%，交付期限约定则均为1998年12月31日；两份购销合同还对逾期交房的违约责任等内容作了相应约定。上述合同签订当日，M公司向S公司出具了 ...
//www.110.com/ziliao/article-873561.html -了解详情
。 ★ 陕西永嘉信律师事务所消费提示： 陕西永嘉信律师事务所在2006年接受咨询及受理的案件中，近一半业务属于商品房买卖合同纠纷，案件类型、比例与西安仲裁委员会 竣工验收备案表》，全面履行交房义务并承担逾期交房的违约责任。仲裁庭经过审理，认为合同中并未约定开发商应于交付房屋的同时提供《竣工验收备案表》 ...
//www.110.com/ziliao/article-828805.html -了解详情
补偿性。违约金是一种违约救济措施，但违约金在具有救济性的属性之外，还兼具惩罚性。本案中，山东某开发公司作为开发商在已经存在逾期交房的情况下，再次签订 登记的诉讼请求，应予支持。涉案合同约定了双方的违约责任，侯某某在履约过程中存在违约行为，应当承担违约金。故判决涉案合同继续履行，侯某某协助办理涉案房屋的 ...
//www.110.com/ziliao/article-762137.html -了解详情
。 ★ 陕西永嘉信律师事务所消费提示： 陕西永嘉信律师事务所在2006年接受咨询及受理的案件中，近一半业务属于商品房买卖合同纠纷，案件类型、比例与西安仲裁委员会 竣工验收备案表》，全面履行交房义务并承担逾期交房的违约责任。仲裁庭经过审理，认为合同中并未约定开发商应于交付房屋的同时提供《竣工验收备案表》 ...
//www.110.com/ziliao/article-136196.html -了解详情
某公司答辩称:原审判决驳回张某要求我公司办理房产证的请求，符合有关法律规定，我公司只有协助义务。关于逾期交房的违约金已超过法定时效。关于未办房产证给张某造成 因开发商的原因使买受人未在约定、法定的期限内取得房屋权属证书的，开发商对买受人可能会涉及的违约责任有：承担违约金、赔偿买受人损失。 相关的法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-180337.html -了解详情
的开发商能够作到这些，当然可以大肆宣传了。其次：对于样板房，一定要在样板房内的显著位置标明“本样板房仅供参考，以商品房买卖合同约定为准”。根据《商品房销售管理办法 根据该约定，购房者就不能以房屋存在一些缺陷为理由拒绝接房，从而要求开发商承担逾期交房的违约责任了。针对第2项问题，我们认为，这并不是开发商 ...
//www.110.com/ziliao/article-345895.html -了解详情
30日前。另约定，被告应在2013年9月30日前取得该商品房所在楼栋的权属证明，还约定原告委托被告向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。合同就 违约，就应当按照合同约定承担相应的违约责任。最后，开发商答辩逾期交房是因为雨雪天气等不可抗力因素造成的。对此，律师认为，一般的雨雪天气并不属于不可抗力，况且 ...
//www.110.com/ziliao/article-587437.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务