某违章驾驶所致，李某在主观上没有任何故意或者过失。我国民法通则第107条规定，在不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。二、对 不能预见，也不能避免，更无法克服。因此，这起交通事故对李某来讲确属不可抗力，故他不承担民事责任。三、从刑事诉讼的角度看，王某、陈某与出租车 ...
//www.110.com/ziliao/article-320197.html -了解详情
收房，违约责任在原告;且工程在施工过程中由于受台凤和灾害天气这一不可抗力因素的影响，所延误的工作日不能作为被告逾期交房的责任。[案情分析] 关于 年以上贷款，即年利率为6.39%的130%计算。被告提出多次强台风和超降水属于不可抗力理由不足，不予支持。法院判决被告某房地产公司应向原告毛某支付逾期交房 ...
//www.110.com/ziliao/article-319298.html -了解详情
某违章驾驶所致，李某在主观上没有任何故意或者过失。我国民法通则第107条规定，在不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。二、对 不能预见，也不能避免，更无法克服。因此，这起交通事故对李某来讲确属不可抗力，故他不承担民事责任。三、从刑事诉讼的角度看，王某、陈某与出租车 ...
//www.110.com/ziliao/article-318677.html -了解详情
，以及毁约不买应负的责任等。房产销售合同有关违约责任的条款一般都有销售方遇不可抗力导至逾期交房，不承担责任这样的表述。根据我国《民法通则》第一百五十三条 的过错，如：对市场判断不准确投资失误、项目设计不周密修改方案等因素归之为不可抗力，同时也不能把应该预计到而没有预计到的季节影响、上级行为、政府行为等 ...
//www.110.com/ziliao/article-306482.html -了解详情
not be performed, either party may cancel the towage contract and neither shall be liable to the other. 第一百六十条 因不可抗力或者其他不能归责于双方的原因致使被拖物不能拖至目的地的，除合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-290616.html -了解详情
即原审原告，出卖人即原审被告方可据实予以延期。 现在我们来看，发生冰雪灾害即不可抗力的时间是2008年1月10日，按照合同的约定，原审被告应在1月20 交房违约金18183元。由于违反合同关于延期交房免责事由的约定，原审被告主张不可抗力导致延期25天的理由不能成立，应承担逾期交房违约的责任。原审被告以 ...
//www.110.com/ziliao/article-207284.html -了解详情
承担自身的人员和财产的损失。 34．4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履 行方的相应责任。 35、分包合同解除 35． 权解除合同。 35．4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同： (1)因不可抗力导致合同无法履行； (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致 ...
//www.110.com/ziliao/article-157928.html -了解详情
致，刘某在主观上没有任何故意或者过失。我国《民法通则》第107条规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。其二， 事故是否属不可抗力，是本案中的关键。《民法通则》第153条规定，本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本案中刘某将车正常 ...
//www.110.com/ziliao/article-142768.html -了解详情
房，违约责任在原告；且工程在施工过程中由于受台凤和灾害天气这一不可抗力因素的影响，所延误的工作日不能作为被告逾期交房的责任。 [审判] 法院审理 年以上贷款，即年利率为6.39%的130%计算。被告提出多次强台风和超降水属于不可抗力理由不足，不予支持。法院判决被告某房地产公司应向原告毛某支付逾期交房 ...
//www.110.com/ziliao/article-64274.html -了解详情
房，违约责任在原告；且工程在施工过程中由于受台凤和灾害天气这一不可抗力因素的影响，所延误的工作日不能作为被告逾期交房的责任。 [审判] 法院审理 年以上贷款，即年利率为6.39%的130%计算。被告提出多次强台风和超降水属于不可抗力理由不足，不予支持。法院判决被告某房地产公司应向原告毛某支付逾期交房 ...
//www.110.com/ziliao/article-61164.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务