改工程导致逾期交付号房屋854天，应当按照合同约定承担逾期交房的违约责任。对X公司有关其不构成逾期交房，X区住建委所发停工令构成双方约定不视为逾期 认为冯某有权依据该《商品房预售合同》向X公司主张逾期交房违约金。 提示：商品房买卖中，开发商以各种有理由延期交房已屡见不鲜，民事责任的承担一定程度上有赖于 ...
//www.110.com/ziliao/article-732990.html -了解详情
改工程导致逾期交付×号房屋854天，应当按照合同约定承担逾期交房的违约责任。对X公司有关其不构成逾期交房，X区住建委所发停工令构成双方约定不视为 认为冯某有权依据该《商品房预售合同》向X公司主张逾期交房违约金。 提示：商品房买卖中，开发商以各种有理由延期交房已屡见不鲜，民事责任的承担一定程度上有赖于 ...
//www.110.com/ziliao/article-732867.html -了解详情
了相应的违约金形式。还约定，出卖人应在商品房验收合格的条件下，于2004年7月30日前将原告所购商品房(含储藏间)交付给买受人，逾期不超过 双方当事人争议的关键在于，商品房验收合格证明文件是否是房屋交付的重要条件;以及若开发商不出示商品房验收合格证明文件，是否要承担相应的责任。拟从商品房预售合同法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-707531.html -了解详情
李女士认为未达到自己的要求，在协商不成的情况下，李女士起诉开发商与装修公司，要求支付逾期违约金、退还房屋建筑面积与套内面积差额所对应的装修款、赔偿损失 差异，李女士是完全民事行为能力人，李女士应该预见到合同内容是评判双方是否违约的重要证据，然而李女士放任自己审核合同内容的权利，最终导致合同内容对己不利 ...
//www.110.com/ziliao/article-540496.html -了解详情
约定的房期限届满前通知原告进行房屋交接，直到2014年6月才将商品房交付给原告，已构成违约，故应承担2014年3月至2014年6月逾期交房期间的违约责任。 合同时作为合同的手段之一规定在合同中，也不排除在合同订立时或订立后对违约金进行专门的或补充的约定。2、违约金是违约时支付的一定数额的金钱。违约金是 ...
//www.110.com/ziliao/article-500417.html -了解详情
常规恶劣气候并解决造成延误的能力，因此，天气原因不足以成为被告违约的合理抗辩。 二、本案所涉商品房不具备交付条件。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、 款项的5%向原告支付违约金；三、本案案件受理费由被告负担。 【律师评析】随着近几年商品房价格连年高攀，商品房交易活跃，但由于开发商种种原因延迟交房却 ...
//www.110.com/ziliao/article-485545.html -了解详情
【案情简介】王某于2005年向某房地产开发商认购了两个商铺，支付了全部购房款，但是发展商由于各种原因未能按照合同约定按时交付商铺，已经构成第一次违约； 的参考依据。故“损害赔偿金”的本质属于违约金的一种补充。 （2）损害赔偿，是指违约方因不履行或者不完全履行合同义务而给对方造成损失，依法和依据合同的 ...
//www.110.com/ziliao/article-366154.html -了解详情
后，是否签订物业管理公约并交房的主动权完全在开发商手中，在其违约不交付房屋的情况下，通常以业主不签订物业管理公约为由逃避交房责任。 （四） 违约金赔偿责任”的约定，被申请人应承担房价款5％的违约金计1493626.00元。 二、被申请人将房屋出租给星光灿烂娱乐有限公司（以下简称“星光公司”）及苏宁电器 ...
//www.110.com/ziliao/article-355292.html -了解详情
应当在变更规划申请获批后10日内书面通知买受人，并约定不通知时购房者有权退房和索赔，给自己保留退出的机会。（四）《建设工程开工许可证》文件意义 处理方法，例如开发商将约定的房屋出售等，一定要明确约定违约责任的数额，如是定金应约定双倍返还，如是预付款可以约定除全额返还以外还要支付一定比例的违约金。提示： ...
//www.110.com/ziliao/article-328112.html -了解详情
后，仍未能交楼。为此，蒋某要求解除《商品房买卖合同》，某房地产开发公司不同意解除合同，并就银行的按揭贷款问题，双方各执已见，无法达成一致意见 责任，一般有两种情况：一、继续履行合同，要求开发商支付违约金，二、要求解除商品房买卖合同，并要求开发商承担违约责任。 本案的《商品房买卖合同》可以解除。 我国《 ...
//www.110.com/ziliao/article-313003.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务