26条规定：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者 ，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定一方仍应承担违约责任。其二，时间因素对房产新政影响下的房屋买卖合同至关重要，轻微违约行为也会造成合同错过最佳 ...
//www.110.com/ziliao/article-380824.html -了解详情
民法的公平原则和诚信原则。? 2、被告在秋冬季没有完成合同规定的耕地任务是由于不可抗力和原告临时安排打秸秆任务所致，被告无责任。? 《中华人民共和国合同法》第 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。”本案中影响被告完成任务的因素有三个：a、村委利用优势 ...
//www.110.com/ziliao/article-296432.html -了解详情
。赔偿额度应综合杨某的受害程度、被告某分局的过错程度、赔偿能力等因素，参照当地平均生活水平合理确定；受害人杨某安装假肢后，每年需1500元更换 他铁路运营事故造成人身伤亡的，铁路运输企业应当承担赔偿责任；如果人身伤亡是因不可抗力或者由于受害人自身的原因造成的，铁路运输企业不承担责任。同时规定，违章通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-58011.html -了解详情
，并支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，按日支付全部已付款万分之一的违约金。由于遭遇不可抗力影响、其他第三方恶意干扰等情况或因为遵守政策法规、规范性文件和政策变化导致的或由于市政配套批准安装因素导致的不能按期交房，出卖人无需承担相关违约赔偿责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-732760.html -了解详情
构成根本违约的，守约方有权解除合同，违约方不享有合同法定解除权。如果因不可抗力或情事变更等原因，致使合同目的无法实现的，合同双方均有权要求解除合同。解读 利益以及守约方取得利益需要支出的必要的交易成本，并综合考虑守约方的履约情况等因素予以确定。解读：根本违约，解除合同，可得利益的计算（酌情）第二十五条 ...
//www.110.com/ziliao/article-328153.html -了解详情
了因Q公司图纸不到位、设计变更提供不及时、业主设计环境、业主分包和不可抗力等因素造成应顺延工期396天的证据目录和清单，但在庭审质证中始终没有提交证据 完成义务，没有合法证据证明工期延误近400天属于Q公司过错，更不能证明系不可抗力造成，一审判决认定X工程局有违约行为是正确的。故一审判决认定事实清楚， ...
//www.110.com/ziliao/article-321324.html -了解详情
（也称预期违约）、合同履行过程中违约两种情形。本案明显不属于法律规定的不可抗力和预期违约的情形，因此本案的解决主要涉及法定解除的３、４情形。 本案中， 仍未履行。而通常情况下由于借款人经济状况具有动态性和不稳定性，还款能力也受着各种因素的影响，随时有可能发生变化，此时建行完全有理由相信张某以后不会再按 ...
//www.110.com/ziliao/article-257375.html -了解详情
似乎应适用严格责任原则，因为没有证据证明受害人付智国的死亡是自身的原因和不可抗力造成的。但是，引发本次事故的原因并不是北京市朝阳区安全生产监督管理局对事故道口 ，对加害后果而言，各自的原因力和加害部分无法区分。虽然这种结合具有偶然因素，但其紧密程度使数个行为凝结为一个共同的加害行为共同对受害人产生了 ...
//www.110.com/ziliao/article-58598.html -了解详情
了因裕达公司图纸不到位、设计变更提供不及时、业主设计环境、业主分包和不可抗力等因素造成应顺延工期396天的证据目录和清单，但在庭审质证中始终没有提交证据 义务，没有合法证据证明工期延误近400天属于裕达公司过错，更不能证明系不可抗力造成，一审判决认定中建二局有违约行为是正确的。故一审判决认定事实清楚， ...
//www.110.com/ziliao/article-45329.html -了解详情
（也称预期违约）、合同履行过程中违约两种情形。本案明显不属于法律规定的不可抗力和预期违约的情形，因此本案的解决主要涉及法定解除的3、4情形。 本案中， 仍未履行。而通常情况下由于借款人经济状况具有动态性和不稳定性，还款能力也受着各种因素的影响，随时有可能发生变化，此时建行完全有理由相信张某以后不会再按 ...
//www.110.com/ziliao/article-41837.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务