以政府行为抗辩不办产权证,一审被判赔偿购房人违约金 ——记黄某诉昆明某公司商品房买卖合同纠纷案 导语:在很多商品方购销合同中,虽然双方使用合同是当地的住房和 ,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”的规定,开发商应该在交付房屋的90日内为购房者办理房产证,如果不履行上述义务,黄某 ...
//www.110.com/ziliao/article-512016.html -
了解详情
的价格申报,过户手续申请、申领该房屋的房地产权证;2、判令被告向原告支付逾期办理上述房屋的房地产权证的违约金〔以已付房款(人民币,下同)2,059, 标准,鉴于原、被告双方合同没有约定,本院参照中国人民银行规定金融机构计收逾期贷款利息的标准,按中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算。关于计算所依据 ...
//www.110.com/ziliao/article-885380.html -
了解详情
的价格申报,过户手续申请、申领该房屋的房地产权证;2、判令被告向原告支付逾期办理上述房屋的房地产权证的违约金〔以已付房款(人民币,下同)2,059, 标准,鉴于原、被告双方合同没有约定,本院参照中国人民银行规定金融机构计收逾期贷款利息的标准,按中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算。关于计算所依据 ...
//www.110.com/ziliao/article-885112.html -
了解详情
告诉称 原告张毅、张某静向本院提出诉讼请求:请求判令被告向原告支付逾期办理不动产权登记证书违约金410564.19元。 事实与理由:原告于2015年11月13日 日为12月13日,不违约。第二,开发商在2016年3月31日将所有费用交清并取得大产权证,已经具备办理小产权证的条件,故原告未如期取得产权证 ...
//www.110.com/ziliao/article-941203.html -
了解详情
告诉称 原告张毅、张某静向本院提出诉讼请求:请求判令被告向原告支付逾期办理不动产权登记证书违约金410564.19元。 事实与理由:原告于2015年11月13日 日为12月13日,不违约。第二,开发商在2016年3月31日将所有费用交清并取得大产权证,已经具备办理小产权证的条件,故原告未如期取得产权证 ...
//www.110.com/ziliao/article-927854.html -
了解详情
没有索要到其违法建设面积差价款的业主交房,给了我房门钥匙,办理交接手续,此时距合同约定已逾期550天。H公司的行为使我一年半不能入住涉案房屋, 面积包括被罚款部分的面积。2011年7月7日,海淀区房屋管理局向H公司颁发房屋产权证。本院经审理认为原、被告签订的商品房预售合同,系双方当事人真实意思表示,且 ...
//www.110.com/ziliao/article-885470.html -
了解详情
月,张某购买了杭州萧山区某开发商的一套商品房,双方签订一份《预售合同》,约定在房屋交付 后180天内办理产权证,如果逾期办理的,买受人可以要求退房 产证,并要求赔偿相应的违约金。【律师分析】 陈国平律师认为,张某与开发商签订的商品房预售买卖合同,是双方真实意思表示, 依法成立并生效,具有法律效力。按照 ...
//www.110.com/ziliao/article-716387.html -
了解详情
月,张某购买了上海嘉定区某开发商的一套商品房,双方签订一份《预售合同》,约定在房屋交付 后180天内办理产权证,如果逾期办理的,买受人可以要求退 赔偿 相应的违约金。【律师分析】上海市欣隆律师事务所杨东律师认为,张某与开发商签订的商品房预售买卖合同,是双方真实意思表示, 依法成立并生效,具有法律效力。 ...
//www.110.com/ziliao/article-307531.html -
了解详情
中,X公司应按合同规定向我支付违约金。故,请求判决X公司赔偿我房产证逾期办理的违约金181314元。 二、被告辩称 X公司辩称:1.按照合同规定,我公司办理 诉讼请求。 四、律师点评 本案争议焦点一、X公司是否存在怠于通知徐月提交办理产权证所需材料的行为;二、徐月是否将通讯地址变更情况通知X公司,如未 ...
//www.110.com/ziliao/article-733635.html -
了解详情
原告为维护自身权益,特起诉。 被告辩称 涉案房屋具备办证条件,同意向原告支付逾期办证违约金,临电损失依据之前判决处理,不同意退还原告契税等相关费用。 法院 房屋的不动产权证书。被告已经向原告支付截至2019年7月31日的逾期办理不动产权证违约金,此后的违约金未支付。 关于涉案项目的供用电情况,本院曾向 ...
//www.110.com/ziliao/article-944686.html -
了解详情