协议，约定两百六每平，未约定各施工阶段付款金额，b中途停工，已有四五年之久，经司法所，劳动局等各方调解未果，未开工也不允许a自行施工…后b上诉至法院要求结算，法院建议请第三方进行鉴定，已过四个多月没有进展，a能否催告法院和第三方前来就房屋现状进行取证或者联系 ...
//www.110.com/ask/question-14571755.html-了解详情
，原被告在签订停工协议结算时被告存在欺骗行为，对被告结算给原告人工费28835.41元，是否依据双方签订的施工合同规定，也就是甲方（被告）如中途退出， 07元。事实非常清楚，是非显而易见，判决即撇开查明事实不管，以双方所签订停工协议系双方真实意思表示。荒唐可笑，判决前后自相矛盾，认定事实错误，适用法律 ...
//www.110.com/ask/question-3726028.html-了解详情
2、 甲方以每公升人民币6.9元柴油价供乙方使用，限期为合同工期。每期结算直接扣除。 三、 双方责任： 1、 甲方责任： （1） 甲方确保乙方车辆装卸 安排。 （3） 乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其他单位或个人运输。否则应赔偿甲方每天每辆车人民币500元 ...
//www.110.com/ask/question-489539.html-了解详情
，乙方负责卸车），超出部分由甲方 补贴，其他爆破材料按民爆公司发票来货价结算。 十六、甲方要保证炸药、柴油、高压电的正常供应（线路检 修、错 权停工和解除合同，并 要求甲方补偿乙方的停工费用。 二十一、乙方在承包期内不得以任何理由中途退场，（甲方 违反合同除外）甲方也不得以任何理由终止 ...
//www.110.com/ask/question-1940712.html-了解详情
，原被告在签订停工协议结算时被告存在欺骗行为，对被告结算给原告人工费28835.41元，是否依据双方签订的施工合同规定，也就是甲方（被告）如中途退出， 07元。事实非常清楚，是非显而易见，判决即撇开查明事实不管，以双方所签订停工协议系双方真实意思表示。荒唐可笑，判决前后自相矛盾，驳回原告诉讼请求，上诉 ...
//www.110.com/ask/question-3663011.html-了解详情
事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲 方签证确认，否则甲方不予结算工资。 6、本协议单价包括停工、停产，窝工、误工、冬施费等一切原因造成的费用。 严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。 9、 乙方如中途因质量、安全、进度等原因甲方勒令退场，则按本协议单价扣除工期、质量等 ...
//www.110.com/ask/question-2795479.html-了解详情
乙方即时清由此产生的修理材料费、人工费。 五，减免乙方因发生无责交通事故在停工期间内（当班日除外）的承包金及车辆损坏的修理费，标准详见《承包指标 事故责任强制保险费率浮动“双挂钩”的试行办法》规定执行。 十三，对乙方承包经营期满或中途因各种原因解除合同退出的承包车辆，在办理退车手续时，对返还的承包车辆 ...
//www.110.com/ask/question-66220.html-了解详情
乙方即时清由此产生的修理材料费、人工费。 五，减免乙方因发生无责交通事故在停工期间内（当班日除外）的承包金及车辆损坏的修理费，标准详见《承包指标 事故责任强制保险费率浮动“双挂钩”的试行办法》规定执行。 十三，对乙方承包经营期满或中途因各种原因解除合同退出的承包车辆，在办理退车手续时，对返还的承包车辆 ...
//www.110.com/ask/question-65841.html-了解详情
乙方即时清由此产生的修理材料费、人工费。 五，减免乙方因发生无责交通事故在停工期间内（当班日除外）的承包金及车辆损坏的修理费，标准详见《承包指标 事故责任强制保险费率浮动“双挂钩”的试行办法》规定执行。 十三，对乙方承包经营期满或中途因各种原因解除合同退出的承包车辆，在办理退车手续时，对返还的承包车辆 ...
//www.110.com/ask/question-64793.html-了解详情
不属于也完成工程量的%100），中途在不明情况下停工，项目，分包单位都没有下发停工令，到9月1日前工人索要学生开学费用（注合同外未结算工程的费用），当时项目部答应 ，现在公司要也要这一笔钱的事叫我们退场，现在也这事为由不给我们结算，不付款，现在还要我们提供为工人所付款项记录，签字按手印公司说的不算数， ...
//www.110.com/ask/question-16155104.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务