建设工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方； 设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目 由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。 3．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付 ...
//hetong.110.com/hetong_8884.html-了解详情
建设工程设计合同订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的 应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 ...
//hetong.110.com/hetong_20795.html-了解详情
建设工程设计合同订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿＿，以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿＿，以下简称乙方；经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便 定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿＿＿ ...
//hetong.110.com/hetong_20796.html-了解详情
合同 〔民用建设工程设计合同〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿ 第四条设计人应向发包 第五条本合同设计收费估算为＿＿ 补救措施外，应免收直接肥损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的＿＿＿＿ ...
//hetong.110.com/hetong_12876.html-了解详情
工程特征及附注说明：第三条 。７．６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。７．７本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。７．８本合同未尽 ...
//hetong.110.com/hetong_12873.html-了解详情
工程特征及附注说明：第三条 。７．６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。７．７本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。７．８本合同未尽 ...
//hetong.110.com/hetong_10110.html-了解详情
设计人员配合时，所需费用由甲方承担。 7．4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关 致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 7．7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会 ...
//hetong.110.com/hetong_8885.html-了解详情
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7．7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_______________仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。7．8本 ...
//hetong.110.com/hetong_1092.html-了解详情
须知 一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人，可使用本合同文本； 二、使用本合同文本时，可对条款进行必要的补充； 三、 序号 项目名称 面积（㎡） 层数 投资（万元） 等级 收费基价（万元） 调整系数 设计收费金额 专业 复杂 附加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 备注： 1． ...
//hetong.110.com/hetong_1619.html-了解详情
库尔勒至喀什段平交改立交工程K984＋144.85新建1-14M框架桥；K1407＋522.13新建1-3.68M框架桥；合同号：_____________________2006年月日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称：中铁七局集团第二工程有限公司承包方（乙方）：单位名称：中铁二 ...
//hetong.110.com/hetong_18751.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务