按照合同约定支付进度款，承包方催告以后，按照合同约定实施了停工。造成了工期延误长达一年以上。此后，承包方起诉，请求发包方赔偿因逾期支付工程款，给承包方造成的各项停工损失费。没有想到的是，发包方就此提出了反诉，要求承包方按照合同约定支付工期延误的巨额违约金。 法庭上，承包方以施工合同文本作为发包方未能 ...
//www.110.com/ziliao/article-312732.html -了解详情
按时、足额支付工程价款（实践中亦称工程进度款），接收承包人交付的工作成果。但这仅是法律所要求的应然状态，而非客观实践中的实然状态。房地产开发经营 权利，若建筑商不履行或不完全履行建设工程合同，则开发商有相应的抗辩权，包括对工程款支付的抗辩权。当开发商为交付义务时，建筑商也应及时受领抵款房产，因为标的物 ...
//www.110.com/ziliao/article-177534.html -了解详情
建设单位未经批准立项建设、擅自扩大建设规模、擅自增加投资概算、未及时拨付工程款等导致拖欠农民工工资的，约谈建设单位负责人，并作为其业绩考核、薪酬 向施工单位提供工程款支付担保。 人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法 ...
//www.110.com/ziliao/article-829391.html -了解详情
补充和修改。在违约责任方面，双方约定:桂冠公司须按照本协议规定的时间及工程建设进度向泳臣公司支付工程款，逾期未付的，桂冠公司每天应向泳臣公司支付应付 条件，对于桂冠公司解除合同的主张，一审法院予以支持。泳臣公司主张桂冠公司不支付进度款违约在先，并且本案合同仍可继续履行不同意解除合同。对此，一审法院认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-789445.html -了解详情
设计变更（补充）单、变更（补充）图纸及有关要求，进行施工。 2、对于1所述的设计变更（补充）项目，如涉及工程款变更的，则乙方应在收到设计变更（补充） 、本合同自双方签字盖章之日起生效。本工程竣工经检验合格后，甲方按本合同约定支付进度款和结算款，乙方将工程交付甲方后，除保修条款有效外，其它条款终止；保修 ...
//www.110.com/ziliao/article-485161.html -了解详情
造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。 第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正 拖欠工程款？1、工程款支付时间应明确对于预支款，应严格按照示范文本的规定，开工前七日内支付，否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个题目： ...
//www.110.com/ziliao/article-807424.html -了解详情
条件、中期擅改设计、未按形象进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工等情形，最终都以违约金的形式反馈到工程款的结算中。违约之争在 竣工移交后，承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务，发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后，余下5%工程款留待一年保修期满后 ...
//www.110.com/ziliao/article-748542.html -了解详情
法律的肯定，是有效的民事法律行为；一部分司法工作者认为，在工程未支付首笔工程款之前就要求承包商向开发商交付工程预算总价的10－20％作为履约保证金是一种“名 订立的分包或转包合同的真实性，开发商无法知悉和判断承包商对实际施工人的实际付款进度； 5、如分包或转包合同中未对工程造价予以明确，后又未完成工程 ...
//www.110.com/ziliao/article-14750.html -了解详情
责任，同时约定了发包方违约时的其他违约责任的，能否并列追究发包方的违约责任和利息支付之双重责任？笔者认为，这是完全可以的，而且是守约方的必然权利。 但是 ，如迟延付款就应当产生利息。至于工程款的支付日存在明确约定的，则利息从应付工程价款之日计付。这是由于建设工程是按进度付款的，因此有付款进度表或计划表 ...
//www.110.com/ziliao/article-262623.html -了解详情
条 建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时，应当约定以下事项： （一）工程款计量周期和工程款进度结算办法； （二）建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期； （三）人工费用的数额或者占工程款的比例等。 前款第三项应当满足农民工工资按时足额支付的要求。 第六条 专用账户按工程建设项目开立。总包 ...
//www.110.com/ziliao/article-901742.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务