厚度及主筋、箍筋外露、锈蚀等现象、柱、梁、板存在安全隐患、电缆号与图纸不符、软件园3-X层电气工程存在许多问题，没有验收。因此，该工程应为不合格工程 方案。十、关于工程质量、装修、设备标准的约定：甲、乙丙双方合资联建的房屋，要符某建筑设计和质量验收标准，并达到优质工程；达不到上述标准应予返工，为此造成 ...

原告汝阳县X组。 住所地：汝阳县X镇X路中段。 负责人李某，该组组长。...

厚度及主筋、箍筋外露、锈蚀等现象、柱、梁、板存在安全隐患、电缆号与图纸不符、软件园3-X层电气工程存在许多问题，没有验收。因此，该工程应为不合格工程 方案。十、关于工程质量、装修、设备标准的约定：甲、乙丙双方合资联建的房屋，要符某建筑设计和质量验收标准，并达到优质工程；达不到上述标准应予返工，为此造成 ...

降低中标价格，改变了招投标文件的实质性内容导致双方未订立书面合同的上诉理由，与事实不符，本院不予采信。按照《招标投标法》的规定和中标通知书的要求，招标人 应当作为无锡某建设公司的实际损失，由无锡某建筑设计咨询公司按责赔偿。因工程拖延造成石田设计中心工程项目造价增加的损失和该处房屋正常完工后可出租的租金 ...

向平顶山金嵘公司购买商品房，面积（包括实得建筑面积和公共部位与公用房屋分摊建筑面积）以房地产产权登记机关实际测定面积为准。2、预售商品房开发建设过程中 城市规划局（以下简称市规划局）提供“恺撒财富天下”商住小区的规划批文及规划图纸。2006年1月23日，平顶山市湛河区人民法院作出（2006）湛行初字第 ...

岛湖园X号楼有关情况的说明》。拟证明：房屋高度超过2.2米应计算面积，X号楼按施某图某复核后实际施某建筑面积为x.37平方米，造价师陈明华核算X号 的前提下，被告却未提交证据证明对该480万元工程款有催告原告按工程进度支付某事实与常理不符，且原告将施某图某发放到施某方时，召开了会议征求被告意见，被告并 ...

行为能力，无能力承担修复、加固的行为责任，故请求人民法院判令该两被告连带赔偿原告未能入住的36套统建房维修、加固费用共计x.89元。即使被告承担了维修 欲证明现行的建筑工程质量验收标准分为合格与不合格，没有优良的验收标准； 25、房屋移交清单，欲证明原告接收房屋时并未提出质量问题，统建房的实际住户是云 ...

第2、X组证据材料，被告认为证明内容与事实不符，不应采信。关于证人系由原告雇请为被告拆屋，被告未提供房屋建筑图纸但提醒过施工人员注意安全，被告在 。 本案争议的焦点问题为：一、本案中原、被告之间的法律关系应如何确定；二、在本案中被告是否应当承担赔偿责任。 一、本案中原、被告之间的法律关系应如何确定。 ...

圆滩电站工程的实际施工人。2.原告已经完成施工任务。 第五组证据：原告《施工企业资质等级证书》、《安全生产许某证》。欲证明：原告已取得房屋建筑工程施工总承包贰 ，欲证明：1.被告已支付工程款x.22元。2.第三人表明只支付工程款x元与事实不符。3.按工程审核造价x元，已付款x元，余款x元，按合同应预留 ...

称2004年2月是对房屋的移交而不是工程竣工交付与证据不符，要求返还工期保证金的上诉理由没有相应证据证明，不予支持。有色院反诉要求台兴公司赔偿因工期延误致使其 的表，该系统的运用和安装说明已在合同约定的图纸范围中予以记载。台兴公司作为专业建筑公司，在有图纸和说明且不足以引起误解的情况下，将热表安装为热 ...